實用版私人工程合同
實用版私人工程合同
發包方(以下簡稱甲方): 承包方(以下簡稱乙方): 根據《中華人民共和國民法典》,《中華人民共和國建築法》,《建築工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及____省頒佈的有關的建設工程質量標準、規範、規程、條例、規定,結合本工程的具體情況,爲了明確工程項目及雙方責任,本着互相協作,確保施工項目順利完成的原則,經過協商簽訂本合同。 1、工程概況 (一)工程名稱: (二)工程地點: 2、工程承包範圍 安全維護及整改 3、合同工期 30天 4、工程造價 工程造價爲: 元整 5、質量標準 5.1質量標準:達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。 5.2使用標準、規範(包括但不限於以下內容): 5. 2.1本工程的技術標準與規範應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規範。 5. 2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合____省標準規程。 6、承包方式 按本合同第2條承包範圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包乾。 7、工程計價 7.1 本工程計算編制原則:按____省住房和城鄉建設廳文件湘建價20406號《建設工程工程量清單計價規範》(GB50500-20), 《____省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號), 《____省建設工程計價辦法》,20《____省修繕定額》、20《____省建築裝飾裝修工程量消耗標準》、20《____省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。 7.2人工、材料價格的確定:人工工資按____省住房和城鄉建設廳文件湘建價7號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價,信息價及市場價格執行。 7.3具體工程量以甲方簽證單爲準。 8、工期 有下列情況者,工期經覈實簽證後可順延。 8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨200或200以上(以____市氣象局報告爲準),一次停水、停電8小時以上。 8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。 8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。 8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。 9、工程款的支付 9.1工程完工後,甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。 9.2在工程結算辦理完畢後,甲方支付至結算總價的97%,工程保脩金留結算總價的3%,自工程驗收之日起滿________年後如無質量問題15天內全額返還,保脩金不計利息。 10、違約責任 10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規執行。 10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任後仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。 1 1、安全生產和文明施工 認真執行國家及當地有關建築施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求,並做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發生,同時做好社會綜合治理工作。 1 2、爭議的解決 本合同在履行過程中發生的爭議,雙方當事人協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。 1 3、其他 乙方應按國家有關規定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。 本合同一式肆份,甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章後生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日
-
建設工程施工合同轉包
轉包和分包是工程建設中的常見現象,這樣可以加快工程的完成速度,但是如果接受轉包和分包的公司並不能及時完成,就會因此產生轉包分包糾紛。所以,在轉包和分包的時候要諮詢檢查公司的資質。分包是指從事工程總承包的單位將所承包的建設工程的一部分依法發包給具有相...
-
工程機械租賃合同標準範本
工程機械租賃合同標準範本租賃合同(eaeCac)是指出租人將租賃物交付給承租人使用、收益,承租人支付租金的合同。下面是小編蒐集的工程機械租賃熱門合同範本篇,希望對你有所幫助。工程機械租賃合同範本(1)出租方(甲方):__________承租方(乙方):__________根據《中華...
-
建築施工機械租賃熱門合同範本
建築施工機械租賃熱門合同範本甲方:乙方:本着互惠互利原則,經雙方協商,就甲方租賃乙方工程機械達成以下一致意見:一、租賃設備如下;二、計算支付1、租賃費用租金按月支付,每月號爲結算支付日期,所結算和支付的費用爲上月的租賃費用,甲方以轉賬形式結算支付乙方租賃費用...
-
施工通用版合同
施工通用版合同一、工程概況及承包方式1、工程名稱:2、工程地點:3、工程承包方式:包工包料4、工程概況:建築面積12272.00平方米。二、工程裝修內容綜合樓室內棚面、牆面、地面、電氣等裝飾工程三、工程造價工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求爲依據;工...