拖欠工程款讓對方停工可以嗎
工程款糾紛8.1K
可以。
發包人拖欠工程款,是導致建築工程停工的最常見的一個原因。
當承包人採取合理方式催告後,在合理期限內發包人仍然不付款的,承包人可以停工,而停工必然會給承包人造成窩工、停工等不應有的損失。
這種情況下,承包人在追討工程欠款時,是可以同時要求發包人賠償相應的停工、窩工等損失的。
法律依據:
《民法典》第八百零三條
發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、裝置、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權請求賠償停工、窩工等損失。
發包人拖欠工程款,是導致建築工程停工的最常見的一個原因。
當承包人採取合理方式催告後,在合理期限內發包人仍然不付款的,承包人可以停工,而停工必然會給承包人造成窩工、停工等不應有的損失。
這種情況下,承包人在追討工程欠款時,是可以同時要求發包人賠償相應的停工、窩工等損失的。
法律依據:
《民法典》第八百零三條
發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、裝置、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權請求賠償停工、窩工等損失。
-
工程款能不能以代位權訴訟的形式被追回
可以。本案中代位權有一定的特殊性,即其所涉及的兩個合同是不可分割的有機整體,離開其中的任一個合同,另一個合同就變得沒有意義,也無法履行。因此,第三人對被告所享有的債權與原告對第三人所享有的債權在數額上應當是一致的,也可以說,後者是由前者決定的。第三人不能...
-
工期索賠的法規條款有哪些?
房地產在我國發展是尤為快速的,也出現了很多對於工期中所產生費用的糾紛,一個完善的索賠機制和了解相關機制是施工單位必須瞭解的。那麼工期索賠的法規條款有哪些?下面小編將帶來相關內容介紹,希望可以幫助到大家。一、工期索賠有法可依的有哪些?關於建築工程的索賠...
-
公路工程質保金返還規定是如何規定的呢
缺陷責任期內,承包人認真履行合同約定的責任,到期後,承包人向發包人申請返還保證金。發包人在接到承包人返還保證金申請後,應於14日內會同承包人按照合同約定的內容進行核實。如無異議,發包人應當在核實後14日內將保證金返還給承包人,逾期支付的,從逾期之日起,按照同期...
-
工程款結算的依據和標準如何確定?
一、工程款結算的依據和標準如何確定工程款結算的原則:按合同約定的計價標準或計價方法結算。尊重合同當事人的約定,充分體現了合同法中的意思自治原則。因工程量或質量標準發生變化,當事人對該部分工程價款不能協商一致的,可以參照簽訂合同時當地建設主管行政部門...