工期索賠比例計演算法
工程款糾紛2.74W
工期索賠一般採用分析法進行計算,主要依據合同規定的總工期計劃、進度計劃,以及雙方共同認可的對工期修改檔案、調整計劃和受干擾後實際工程進度記錄,如施工日記、工程進度表等。
工期索賠比例的計算方法一般有以下幾種:
⑴網路分析法,通過分析延誤前後的施工網路計劃,比較兩種計算結果,計算出工程應順延的工期。
⑵比例分析法,通過分析增加或減少的單項工程量(工程造價)與合同總量(合同總造價)的比值,推斷出增加或減少的工期。
⑶其他方法,工程現場施工中,可以根據索賠事件的實際增加天數確定索賠工期;通過發包方與承包方協商確定索賠工期。
法律依據:
《中華人民共和國建築法》第十八條
建築工程造價應當按照國家有關規定,由發包單位與承包單位在合同中約定。公開招標發包的,其造價的約定,須遵守招標投標法律的規定。
發包單位應當按照合同的約定,及時撥付工程款項。
工期索賠比例的計算方法一般有以下幾種:
⑴網路分析法,通過分析延誤前後的施工網路計劃,比較兩種計算結果,計算出工程應順延的工期。
⑵比例分析法,通過分析增加或減少的單項工程量(工程造價)與合同總量(合同總造價)的比值,推斷出增加或減少的工期。
⑶其他方法,工程現場施工中,可以根據索賠事件的實際增加天數確定索賠工期;通過發包方與承包方協商確定索賠工期。
法律依據:
《中華人民共和國建築法》第十八條
建築工程造價應當按照國家有關規定,由發包單位與承包單位在合同中約定。公開招標發包的,其造價的約定,須遵守招標投標法律的規定。
發包單位應當按照合同的約定,及時撥付工程款項。
-
拖欠工程款怎麼討要
1、建議儘快向法院起訴要求還款,一旦超過了三年的訴訟時效,喪失勝訴權。2、勝訴之後,如果對方在履行期未履行法院判決,可以申請法院強制執行。3、法院在受理強制執行時,會依法查詢債務人名下的房產、車輛、證券和存款。【法律依據】《民法典》第六百七十五條借款人...
-
工程款多付,怎麼處理
應積極退回多付的工程款。法律依據:《建築法》第五十四條建設單位不得以任何理由,要求建築設計單位或者建築施工企業在工程設計或者施工作業中,違反法律、行政法規和建築工程質量、安全標準,降低工程質量。建築設計單位和建築施工企業對建設單位違反前款規定提出的...
-
被私人老闆欠工程款怎麼辦
1、可以通過向法院起訴要求還款,法院會依法做出判決2、勝訴之後,如果對方拒絕履行的,勝訴方可以向人民法院申請執行,也可以由審判員移送執行員執行。3、法院在受理強制執行後,會依法查詢債務人名下的房產、車輛、證券和存款;4、被執行人不履行法律文書確定的義務的,人...
-
怎麼討要包工頭的工程款
如果對方一直拒絕支付工程款,協商不成,經催欠也不給的,建議儘快準備證據起訴對方,要求支付拖欠工程款並承擔違約責任,必要時可委託律師代為維權。需要注意三年的訴訟時效以及可以申請法院強制執行。包工頭如何討要工程款,還要注意如下幾點:第一,感覺對方不配合支付工程...