商品房预售合同书专业版
商品房预售合同书专业版
出售方:_________(甲方)
地址:_________
电话:_________
购买方:_________(乙方)
姓名:_________
性别:_________
出生:_________年_________月_________日
国籍:_________
身份证号码:_________
地址:_________
电话:_________
本合同依据中华人民共和国法律、《_________土地管理条例》和《_________商品房产管理规定》制定。
第一条 甲方经市府国土局批准,取得位于_________市_________用地面积_________平方米的土地使用权。
第三条 甲方定于_________年_________月_________日交付乙方使用。
如遇下列特殊原因可延期交付使用,但不得超过_________天:
1.人力不可抗拒的自然灾害;
2.施工中遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决;
3.其他非甲方所能控制的因素。
付款方式:乙方按甲方指定收款银行:_________;帐户名称:_________;帐号:_________
分期(一次)付款(见附表一)。
第五条 乙方如未按本合同第四条规定的时间付款,甲方有权追索违约利息。如逾期_________天以上,仍未付所欠款项和利息,甲方有权单方终止合同,将楼宇出售他人。
第六条 甲方如未按本合同第三条规定的日期交付给乙方使用,应按合同规定交付日第二天起计算付款利息,以补偿乙方的损失。
第七条 甲方出售的楼宇须经_________市建筑质量检验部门验审合格、并负责保修半年,如质量不合格时,乙方有权提出退房,退房后甲方应将已付款项及全部利息在三十天内退回乙方。
第八条 甲乙双方在楼宇交付使用并付清楼款后,签订《房地产转让合同书》,经市政府主管部门办理转让登记手续,发给《房地产权证》,乙方才能获得房地产权。
乙方在使用期间,有权享用与该楼宇有关连的公共通道、设施、活动场所。同时必须遵守中华人民共和国法律、法令和社会道德,维护公共设施和公共利益。
第九条 乙方所购楼宇只作_________使用,在使用期间不得擅自改变该楼宇结构和用途,如有损坏应自费修缮。
乙方购置的楼宇所占用的土地,按有关土地管理规定缴纳土地使用费。
第十条 预售的楼宇,乙方不许转让、抵押,否则,违反市府有关规定,后果自负。
第十一条 后面的附表一、二均为本合同内容的组成部分。
第十二条 本合同自签订盖章之日起生效,如发生纠纷,双方应友好协商解决,不能解决时,应提请_________市仲裁机关仲裁或_________市中级人民法院房地产审判庭裁决。
第十三条 本合同正本一式四份,甲乙双方、公证机关、房地产权登记机关各一份。
出售方(盖章):_________ 购买方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
附件
附表一: 建筑期购楼分期付款:
一、第一次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%;_________币__________________元。(小写:_________万元)
二、第二次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%;_________币__________________元。(小写:_________万元)
三、其余部分在移交房屋前一天付清_________%;_________币__________________元。(小写:_________万元)
附表二: 本合同售价中已包括的主要项目(略)
-
学生自联实习医院申请书
学生自联实习医院申请书尊敬的医院领导:我是________专业学生,学号,我自愿申请前往贵医院进行自主联系实习,时间从________年____月____―________年____月____止,共计38周,愿院领导能给予批准。实习期间我将服从医院的管理与教育,严格遵守实习医院的各项管理制度,并自...
-
婚姻关系存续期间夫妻共同债务应由夫妻双方共同承担
婚姻关系存续期间夫妻共同债务应由夫妻双方共同承担 潍坊市**人民法院(2021)鲁07**民初****号 案情简介: 被告宋XX与被告吴XX系夫妻,2013年4月,二被告共同向原告张X借款200000元用于翻盖房屋,该借款双方未约定还款日期。被告宋XX向原告张X出具借条,借...
-
简单公路承包合同
简单公路承包合同(发包人名称):_________________(以下简称甲方)(承包人名称):_________________(以下简称乙方)___________高速公路建设管理处(发包人名称,以下简称发包人)为实施(项目名称),已接受河南省___________工程有限公司(承包人名称,以下简称承包人)对该项...
-
国际顶级域名注册协议
国际顶级域名注册协议1.介绍本注册协议规定了域名注册申请人(以下简称申请人)接受_________的域名注册服务以注册互联网域名以及该域名注册相关事宜的各项条款。为完成注册过程,申请人必须承认其已阅读、理解并同意接受本协议、相应的收费标准、争议政策以及______...