建筑工程防水施工合同怎么写
建筑工程防水施工合同范文
发包方:
承包方:
根据《中华人民共和国经济合同法的有关规定》和《中华人民共和国建筑法》的有关法律条款,经双方经协商同意签定本合同。
1、工程概况:
1.1工程名称:
1.2工程地点:
2、承包范围:
2.1承包方式:
2.2承包单方价格卷材 元/每平方米;
3、工程量确定:竣工后按实际测量的工程量计算(做工程量清单)。
4、双方责任
4.1发包方责任:
4.1.1负责提供施工现场和作业面。
4.1.2负责提供必要的技术文件,如施工有变更时提前三天通知乙方。
4.2承包方责任:
4.2.1负责进场工人的质量、安全生产、消防等专业培训合格后持证上岗。
4.2.2负责作业面的灭火器材。
4.2.3所承担项目工程质量达到北京市地方标准的验收要求。
4.2.4负责工人的工伤保险和劳保用品。
4.2.5负责成品保护和文明施工。
4.2.6承包方负责提供材料相关文件,材料试验和施工资质证书。
5、工程保养
自工程验收(一个雨季)之日起,保修期为五年,保修期内的一切费用由承包方承担。
6、安全生产:承包方负责承包范围内施工现场及整个场地的人身、财产安全。若发生安全生产和其它安全事故,一切责任全部由承包方负责。
7、付款
4.1工程完成后付给承包方承包费总额的一个雨季后付给承包方承包总额的 45%,余下5%作为质保金,包修期满一次性付清。
7.2付款以支票形式支付
8、纠纷
双方发生纠纷协商解决,解决无效后到平谷区人民法院裁决。
9、其它事宜:
本合同一式三份,发包方二份,承包方一份。
发包方(盖章): 承包方(盖章): 法定代表: 法定代表:
年 月 日 年 月 日
建筑工程防水施工合同范文二
甲方全称:
乙方全称:
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则。双方就本工程施工项目协商一致签定本合同。
一、承包内容:
依照华优建筑设计院设计的杭州中明投资有限公司(二期)商业用房的施工图中地下室砼墙板外侧防水工程,承包内容如下:
砼墙板表面基层处理 刷JS防水涂料(材料由乙方采购) 铺贴无纺布 铺贴成品防水涂料保护层
二、质量要求:
1、乙方必须按照建筑工程质量验收规范及项目部制定的质量目标,精心组织施工。
2、防水涂料厚度不得少于1.2MM,最低不得少于1MM(以现场随机取样为准),如不能满足此要求的,必须返工重做,否则甲方不支付任何费用。
3、在施工过程中,如发现砼墙板有裂缝的,必须先进行单独处
理后,再施工防水面层。
4、乙方必须对所施工的质量全面负责,如今后砼墙面出现渗水现象,必须无条件进行修补,直至完全符合要求,如修补后还不能满足要求的,甲方有权指派其他施工队伍进场修补,其费用从乙方中扣除。
三、工程结算与付款方式:
1、工程量按实际面积计算,每平方为贰拾元。
2、工程款支付:
a、工程完成后支付完成工程量的50%;
b、工程竣工验收后支付完成工程量的30%;
c、余款竣工验收一年内付清。
四、安全方面:
乙方必须严格按安全操作规程进行施工,做到预防为主,确保无事故发生,做好工人的安全技术交底。如由乙方自己原因造成的安全事故,甲方不承担任何费用。乙方在施工过程中的劳保用品全部自行负责。
五、本合同未尽事项,双方协商解决。
六、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。
甲方签字(盖章): 乙方签字(盖章):
年 月 日 年 月 日
合同不只是一种约束也是我们在法律上要求合法权益的一种手段,生活中随处可见合同的重要性,也不可以盲目的签合同应该看清楚合同中的每一条并且双方商定后方可签署,以上是本站小编为大家整理的建筑工程防水施工合同。更多相关知识您可以咨询本站平顶山律师。
-
建设工程都包含哪些法律纠纷
律师解析:根据建筑法及其司法解释的相关规定,建设工程包含的法律纠纷有:勘察、设计、施工、监理合同纠纷;工程合同效力纠纷;合同无效结算纠纷;黑白合同纠纷;工程款结算采取何种标准纠纷;造价司法鉴定范围纠纷;工程质量、工期、农民工利益纠纷。法律依据:《民法典》第七百...
-
建设工程设计工程合同纠纷管辖权怎么规定的
律师解析:1、建设工程设计工程合同纠纷管辖权的规定是,由被告住所地或者合同履行地法院管辖。2、但是,建设工程设计工程合同纠纷属于合同纠纷,管辖的规定为约定优先,合同当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争...
-
建设工程施工合同无效,合同中约定的付款时间还会有效吗
建设施工合同无效,除约定的争议解决条款外,其他条款均无效。但已实施的且质量合格的(包括工程实体,措施,材料设备等)应参照原合同相应条款协商付款,协商不成的可以按照原合同争议解决方式提起仲裁或者诉讼。【法律依据】根据《民法典》第五百零七条:合同不生效、无效、...
-
工程合同判断违约的依据有哪些
工程合同判断违约的依据有以下几点:1、标的质量的责任未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作人有权拒收,由此造成的损失由承揽人赔...