生產、加工、製作合同範本通用版
生產、加工、製作合同範本通用版
甲方:__________
乙方:__________
經甲乙雙方充分協商,就乙方委託甲方製作 事宜達成如下協議:
一、項目名稱:__________
二、製作工藝、數量和其他
三、合同總金額:__________人民幣 (¥_________元)
四、完成時間:__________ 年 月 日前完成製作安裝並交乙方進行驗收。
五、結算方式:__________乙方先付甲方訂金_________元,甲方應開具收據給乙方。甲方按乙方要求在規定時間內嚴格按報價工藝完成相關物料的成品製作、安裝並交乙方進行驗收。在乙方驗收合格後,乙方憑甲方開具的收據一次性付清本合同尾款,共人民幣_________元(¥_________)。
六、雙方權利及義務:__________
1、乙方必須按合同時間付款,逾期未付款者,每逾期一日,乙方按應付款的千分之五(_________‰)收取違約金,直至所有款項付清為止。
2、乙方提供的樣版、設計圖等不夠清晰,規格不符,甲方已要求更改,但乙方沒有更改而按樣品做出產品時,一切責任由乙方承擔。
3、甲方出具的樣品、報價單、價格表、訂單確認等文件資料的打印、書寫或其他的錯漏,可以更正,且甲方對此類錯誤不承擔任何責任。
4、如甲方不能準時按質按量製作完成,每逾期一日應按合同總金額的
百分之三(3%)向乙方支付違約金;
5、如甲方按乙方提出的要求製作的成品不符合乙方要求,乙方有權要求甲方重做,並由甲方承擔重做費用。
6、甲方經兩次重做後仍不符合乙方要求,乙方有權解除合同,甲方應將已收款返還給乙方,由此造成的損失由甲方承擔。
7、 履行本合同產生的任何爭議,由雙方友好協商解決,協商不成,雙方同意向 提請裁決。
七、本合同一式二份,甲方執一份,乙方執一份,具同等法律效力;本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,直至雙方權利義務履行完畢後自動失效。未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:__________ 乙方:__________
甲方法定代表人:__________ 乙方法定代表人:__________
甲方經辦人:__________ 乙方經辦人:__________
_________年_____月_____日 _________年_____月_____日
-
學生自聯實習醫院申請書
學生自聯實習醫院申請書尊敬的醫院領導:我是________專業學生,學號,我自願申請前往貴醫院進行自主聯繫實習,時間從________年____月____―________年____月____止,共計38周,願院領導能給予批准。實習期間我將服從醫院的管理與教育,嚴格遵守實習醫院的各項管理制度,並自...
-
婚姻關係存續期間夫妻共同債務應由夫妻雙方共同承擔
婚姻關係存續期間夫妻共同債務應由夫妻雙方共同承擔 濰坊市**人民法院(2021)魯07**民初****號 案情簡介: 被告宋XX與被告吳XX系夫妻,2013年4月,二被告共同向原告張X借款200000元用於翻蓋房屋,該借款雙方未約定還款日期。被告宋XX向原告張X出具借條,借...
-
簡單公路承包合同
簡單公路承包合同(發包人名稱):_________________(以下簡稱甲方)(承包人名稱):_________________(以下簡稱乙方)___________高速公路建設管理處(發包人名稱,以下簡稱發包人)為實施(項目名稱),已接受河南省___________工程有限公司(承包人名稱,以下簡稱承包人)對該項...
-
國際頂級域名註冊協議
國際頂級域名註冊協議1.介紹本註冊協議規定了域名註冊申請人(以下簡稱申請人)接受_________的域名註冊服務以註冊互聯網域名以及該域名註冊相關事宜的各項條款。為完成註冊過程,申請人必須承認其已閲讀、理解並同意接受本協議、相應的收費標準、爭議政策以及______...