木工工程承包合同書範本是什麼樣的?
甲方:
乙方:
根據有關法律法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,經協商達成一致,訂立本合同。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、承包方式:
四、承包範圍
1、施工圖紙範圍內的木料工程;幷包含為完成承包內容內工程所必須進行的其他性輔助工作(建築垃圾清理及廢料的粉碎與使用、材料堆放)。
2、現場臨建的搭拆(甲方提供材料,乙方負責人工)
3、小型材料:鐵釘、膠帶、鐵絲,雙面膠等由乙方自理。
五、開工日期:年月日
竣工日期:年月日
六、工程面積及單位:
1、此工程面積按時計算。面積計算按2010定額規範計算。
2、每平方工程包價:每平方米 元。木工需提供鐵釘、膠帶、鐵絲,雙面膠等零星材料。
七、付款方式
地下室底板完成後支付合同價的10%,地下室頂板完成後支付合同價的30%,三層結構完成後支付合同價的15%,主體結頂驗收合格後支付至合同價的70%,工程竣工驗收合格後支付至合同價的80%,一個月內結清所有工程款。
八、雙方責任:
1、甲方責任:
(1)、每個單體工程向乙方提供壹套完整圖紙,並進行圖紙交流,如有變更應在第一時間通知乙方,避免造成不必要損失。
(2)、負責施工現場的各項管理工作及周邊關係的處理,給乙方造成一個良好的施工環境,並對工程質量嚴格把關,對不合格工程勒令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
(3)、給乙方配備現場施工用電、用水及生活用電、用水。
(4)、保證原材料及時無誤地供應到現場(木材、方木等)。
(5)、保證按時給乙方撥付工程款。
2、乙方責任:
(1)、組建一支過硬的施工隊伍,配齊各種技術人員,配備專職人員負責現場協調及會議的出席,安全文明施工,主要負責人保證吃住在現場。
(2)、上報施工隊的人員名單,包括資質及各種上崗證件,保證農忙季節不停工。
(3)、乙方必須服從甲方管理人員指揮,嚴格遵守工地的一切規章制度,不得和主管部門及有關職能部門發生頂嘴、衝突;對有關部門提出的整改通知必須按時完成,否則,甲方有權對乙方進行罰款。
(4)、嚴格執行特種工種持證上崗,如:電焊工、電工等特殊工種。
(5)、嚴格規範施工,保證每個分項分部工程符合標準,凡因質量進度、安全文明施工及人為因素造成罰款乙方自己承擔,並且返工造成的一切損失由乙方承擔。
(6)、因乙方設備原因或人員原因導致甲方材料損失,由乙方承擔。
(7)施工中注意安全施工,如發生大小事故,均有乙方全部承擔。
(8)嚴格按合同工期完成,每拖延一天罰款1000元。
(9)乙方應自行負責施工安全,因乙方原因造成乙方施工人員及其他班組施工人員工傷事故,費用1000元以內由乙方負責,超出1000元由甲方負責70%,乙方負責30%。
(10)乙方必須無條件服從項目部施工人員及其他管理人員指揮和調配,對多次違章作業和不聽勸告的,甲方有權終止合同,乙方中途退場按實際工程量70%結算。
九、安全合同內容:
1、甲乙雙方必須自覺遵守、執行建設部《建築施工安全檢查標準》,以及有關的各項規範,自覺遵守當地政府、有關安全施工的各項規定和行業主管部門頒佈實施的有關安全生產的法律、法規、規範標準及各項規定,監理及甲方的指示和通知,切實保障施工人員的安全與健康。
2、甲乙雙方都應有安全管理組織體制,包括抓安全生產的領導,各級專職、兼職的安全員,應有各工種的安全操作規程,特種作業人員的審證考核制度及各級安全生產崗位責任制和定期安全檢查制度,安全教育制度等。
3、乙方必須嚴格按照甲方現行的有關安全生產各項規章制度和管理方式,並按經濟合同有關條款加強自身管理,履行乙方責任,若因措施不力而造成事故的責任和因此而發生的費用由責任方承擔。
4、乙方必須執行下列安全管理制度:
(1)、根據工程內容、特點,甲乙雙方應做好安全技術交底,並有交底書面材料,雙方各執一份。
(2)、乙方必須執行進入施工場地須佩戴安全帽。
(3)、乙方必須執行甲方的安全檢查制度。
1、乙方必須按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生產檢查制度,並且嚴格貫徹實施。
2、乙方必須設立專職安全人員實施日常安全生產檢查制度及工長、班長跟班檢查制度和班組自檢制度。
3、乙方必須執行安全防護措施,設備驗收制度和施工作業轉換後的交接檢驗制度。
4、乙方必須執行安全防範制度。
十、現場文明施工及其人員行為的管理:
1、乙方必須遵守現場安全文明施工的各項管理規定,必須符合公司現場標準化佈置的要求,按公司的規定執行。
2、乙方應採取一切合理的措施,防止其勞務人員發生任何違法或妨礙治安的行為,否則由此造成的一切損失和費用由乙方自己負責。
3、乙方工人和管理人員要舉止文明,行為規範,遵章守紀,對人有禮貌,禁止上工時喝酒尋釁鬧事。
4、現場必須做到節約用料及隨用隨清,否則加倍罰款。
十一、合同有效期:
自 年 月日簽字蓋章之日生效,在乙方完成合同的工作內容及工程款付清後自動廢止,本合同書條款雙方必須嚴格執行,如有違反本合同書條款的由責任方承擔一切經濟損失。
十二、未盡事宜,甲乙雙方協商解決,如協商解決不成,可到當地法院仲裁。
十三、本合同一式四份,由甲乙雙方各執兩份,本合同經雙方簽字蓋章後生效:
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
綜上所述,承包方和發包方協商一致簽訂書面正式土木工程承包合同,應當對於施工項目的詳細內容和達成共識的各環節進行明確約定,合同應當在雙方平等自願下籤訂,不違反國家法律規定和公序良俗,屬於雙方真實意思表達並願意依照合同履行義務,那麼簽訂合同並註明日期後合法有效,對雙方都具有同等法律約束力。
-
建築施工合同合同備案的流程是怎麼樣的?
一、建築施工合同合同備案的流程是怎麼樣的?備案的流程包括以下幾項:1、網上申報。上首先承包人登陸政府入門網站,然後在建設工程合同備案管理信息系統進行合同備案網上申報,根據合同的具體性質、內容在對應的合同備案表中填寫相關信息,打印出帶條型碼的合同備案表...
-
建設工程設計工程合同糾紛管轄權怎麼規定的
律師解析:1、建設工程設計工程合同糾紛管轄權的規定是,由被告住所地或者合同履行地法院管轄。2、但是,建設工程設計工程合同糾紛屬於合同糾紛,管轄的規定為約定優先,合同當事人可以書面協議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地等與爭...
-
建設工程施工合同無效,合同中約定的付款時間還會有效嗎
建設施工合同無效,除約定的爭議解決條款外,其他條款均無效。但已實施的且質量合格的(包括工程實體,措施,材料設備等)應參照原合同相應條款協商付款,協商不成的可以按照原合同爭議解決方式提起仲裁或者訴訟。【法律依據】根據《民法典》第五百零七條:合同不生效、無效、...
-
從哪些方面進行建築工程施工成本管理
建築市場的競爭日益激烈,節約成本,才能實現企業最大的經濟效益,但是我們也不能一味的追求低成本,使用劣質材料,影響建築質量和人員安全,這反而會觸犯法律並引發高額賠償,那麼該從哪些方面進行建築工程施工成本管理呢,請跟本站小編一起了解。一、工程項目成本控制過程中...