建築工程質量檢測合同怎麼寫?
建築工程質量檢測合同
合同編號:
建設工程工程質量檢測合同
工程名稱:
工程地點:
委託單位:
檢測單位:
簽訂地點:
簽訂日期:
一、總則
根據《中華人民共和國經濟合同法》,結合本工程具體情況,經雙方協商,簽定本合同,以資共同遵守。
二、檢測內容與要求
按照設計意圖和委託的要求及有關規範的規定,為了驗證設計,檢測施工質量,進行下列檢測:序號 檢測項目名稱
單位 工程量
三、委託單位的權力和義務
1、向檢測單位提供有關詳細的工程地質、地基基礎設計和施工資料。 2、為檢測工作提供必要的工作條件,包括:現場檢測所需要的照明電及動力電、設備進、出場及吊裝等所需要的道路和場地。
3、為檢測單位儘可能提供工作方便及配合。
4、按照本合同的方法向檢測單位支付檢測工作費用(詳見第六條)。 5、按照合同要求,享有檢測成果報告;同時對檢測成果不得擅自修改、轉讓。 6、由於計劃變更、提供的資料不準確、未按時提供檢測必須的資料或工作條件不具備等原因,而造成檢測工作停工、窩工,應及時向檢測單位發出要約,除工期順延外,委託單位還應按 元/台班支付費用。
四、檢測單位的權力和義務
1、嚴格履行合同規定的各項條款,按照有關檢測工作的規範、規程、標準、工作規定以及本合同的要求進行現場檢測工作。
2、完成檢測數據的計算分析、資料整理及成果報告編寫和文印等工作。 3、按合同要求向委託方提供正式檢測報告一式 份。
4、檢測必須對整體工作質量進行評價,結論應明確;對發現存在的勘測、設計、施工質量問題必須明確指出。
5、按照合同要求,享有檢測工作報酬。
6、因檢測原因造成的成果質量低劣,不能滿足技術要求,其檢測費用由檢測單位承擔。
7、現場檢測工作結束後 天內提交初步檢測結果報告, 天內提交正式檢測報告。
五、風險責任
在檢測過程中如遇不可抗拒的自然因素,檢測單位應及時向委託單位發出要約,則工期另議或順延。
六、工程費用及結算方式
七、違約責任
1、委託單位超過合同規定日期付費時,應償付逾期的違約金,違約金每逾一天,按該工程取費的 計算。
2、檢測單位未按合同約定的日期提交檢測成果,每拖延一日,應向委託單位交納該工程取費的 違約金。
3、因委託單位責任造成檢測工作的返工,應另行增加工程費。
八、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,雙方當事人協商解決,協商不成的,按下列第 (1) 種方式解決。
(1)提交 仲裁委員會仲裁。
(2)依法向 人民法院起訴。
九、合同生效與終止
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,待雙方履行完本合同的義務後,即行終止。本合同正本貳份,雙方各執一份,副本 份,甲方執 份,乙方執 份。
十、合同履行期間,雙方與合同有關的來往傳真、電話、會議紀要等,均為合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十一、其它約定事項
綜上所述,一份完整的建築工程質量檢測合同應該包括上文提到的十一個內容,分別是檢測內容與要求、委託單位的權力和義務、檢測單位的權力和義務、風險責任、工程費用及結算方式、違約責任等方面。這些只是大概的介紹,更多相關知識您可以諮詢本站內江律師。
-
現在施工合同還備案嗎?
一、現在施工合同還備案嗎?施工合同不需要備案。1、簽訂建設工程施工合同,必須以建設計劃和具體建設設計文件已獲得國家有關部門批准為前提。簽訂施工合同須以履行有關法定審批程序為前提,這是由於建設工程施工合同的標的物為建築產品,需要佔用土地,耗費大量的資源...
-
工程施工時有不可抗力怎麼處理
律師解析:可以部分或全部免除責任。根據建築法及其司法解釋的相關規定,不可抗力是指不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況,主要包括自然災害如颱風、火山、洪水、地震等,政府行為如徵收、徵用等,社會異常事件如罷工、騷亂等。法律依據:《民法典》第五百七十七條當...
-
實際施工人的認定?
律師解析:實際施工人的認定條件有:(1)是無效合同的承包人。有效的建設工程施工合同中不存在實際施工人的説法,直接稱為施工人。(2)是違法承包人。它沒有取得相應建設工程施工資質,違反了我國《建築法》、《民法典》(2021年1月1日起施行)的相關規定。(3)它與發包人之...
-
備案合同之前施工合同有效嗎?
一、備案合同之前施工合同有效嗎?有效,施工合同備案已經取消。取消施工合同備案、建築節能設計審查備案等事項。將工程質量安全監督手續與施工許可證合併辦理。法律依據:《國務院辦公廳關於開展工程建設項目審批制度改革試點的通知》第(八)項1、取消施工合同備案...