一般工程合同違約金百之幾作為補償?
一、一般工程合同違約金百之幾作為補償
建築工程合同違約金的約定應結合合同標的額大小及違約成本違約風險違約可能造成的損失綜合確定,最好不要超過合同價款的30%,實踐中建議參照可能造成的損失金額違約成本等因素來確定違約金的比例,同時應注意違約金不同於損失,可以同時在合同中進行約定,爭糾紛時可以一併主張。
當事人主張約定的違約金過高請求予以適當減少的,人民法院應當以實際損失為基礎,兼顧合同的履行情況、當事人的過錯程度以及預期利益等綜合因素,根據公平原則和誠實信用原則予以衡量,並作出裁決。
二、建築工程合同發包人的違約責任有哪些
如果合同約定由發包人提供原材料、設備、場地、技術資料,而發包人未按約定的時間和要求提供這些條件,如果發包人未按約定支付工程預付款或工程進度款,發包人應承擔不履行、不適當履行或遲延履行違約責任。發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。在這裏發包人承擔違約責任的方式是賠償損失,施工人有權要求工期和費用索賠。
如果出現發包人提供的技術資料存在錯誤、發包人變更設計文件、發包人變更工程量、發包人未按約定及時提供建築材料和設備、發包人未提供必要的工作條件致使施工人無法正常作業等情況,發包人應當承擔不履行、不適當履行或遲延履行違約責任,施工人可以停建、緩建,及時通知發包人並向發包人索賠損失。因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當採取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。在這裏發包人承擔違約責任的方式是採取補救措施和賠償損失。
綜上所述,雙方在訂立工程建設合同的時候,會約定好各自的違約責任,這個條款很重要。如果約定違約金,則通常不能超過合同總金額的30%,具體比例雙方協商,不能過低也不能太高。如果一方中途違約,導致工程建設進入僵局,按照合同規定條款執行賠償。
一方如果違約了那麼就是需要向另一方支付一定的違約金,這個時候的違約金就是需要按照合同裏面規定的來進行賠償,如果説這個時候雙方在簽署合同的時候並沒有規定違約金,那麼就按照實際損失來對另一方進行賠償。
-
施工合同備案是施工單位還是發包單位?
一、施工合同備案是施工單位辦理還是建設單位辦理?施工合同備案是由建設單位辦理的。施工合同即建築安裝工程承包合同,是發包人和承包人為完成商定的建築安裝工程,明確相互權利、義務關係的合同。建設工程施工合同實行備案制度。建設部第89號令,即《房屋建築和市...
-
施工合同備案定義是什麼?
一、施工合同備案定義是什麼?備案提交的資料清單:一施工總承包合同或專業承包合同:1、《建設工程施工許可申請表》原件;2、合同正式文本一式4份原件;3、合同當事人法定代表人證明書原件,法定代表人授權簽訂合同的,還應提交法定代表人授權委託書原件。根據《房屋建...
-
實際施工人的認定?
律師解析:實際施工人的認定條件有:(1)是無效合同的承包人。有效的建設工程施工合同中不存在實際施工人的説法,直接稱為施工人。(2)是違法承包人。它沒有取得相應建設工程施工資質,違反了我國《建築法》、《民法典》(2021年1月1日起施行)的相關規定。(3)它與發包人之...
-
現在施工合同還備案嗎?
一、現在施工合同還備案嗎?施工合同不需要備案。1、簽訂建設工程施工合同,必須以建設計劃和具體建設設計文件已獲得國家有關部門批准為前提。簽訂施工合同須以履行有關法定審批程序為前提,這是由於建設工程施工合同的標的物為建築產品,需要佔用土地,耗費大量的資源...