拖欠工程款可以報警嗎
一、拖欠工程款可以報警嗎
工程款違約、遲延支付的糾紛,屬於建築工程合同糾紛,是民事糾紛,不屬於公安機關受理範圍。所以即使報警了,公安機關也並不能進行立案處理。
工程完工後,對方應該在合同規定的期限內履行驗收義務,既然合同已經規定延期驗收視為工程質量合格,那對方就應該履行相應的付款義務,如對方不肯,可向法院訴訟解決。代理費用在4500至5000之間。
二、以各種理由拒不支付工程款的處理辦法
1、以發包方的甲方尚未支付為理由,拒不支付。
應對辦法:將發包方的甲方列為被告(有依據)或第三人,在一個案件中處理。同時,法院通常對於只有發包方的甲方支付工程款後,發包方才支付給施工方支付工程款的約定也是不支持的。當然需要有經驗的律師整體把控,方能實現目的。
2、以質量或工期延誤為由拒不支付。
應對辦法:關於質量和工期延誤問題,法律均有明確規定。例如:擅自使用不得就質量問題主張權利,未支付進度款工期順延等。施工方應當通過專業的律師區分質量或工期延誤產生的原因,依法確定責任方,進而依法主張權利。不要聘請不專業的律師,讓對方的拖欠工程款的藉口“弄假成真”。
3、以存在變更或增項為由拒不支付。
應對辦法:關於上述問題,法律亦有明確規定:“增項款應與進度款同時支付”。施工方應當聘請專業的律師,認真研讀合同、認真整理和收集證據、找到法律依據。不要給發包人留下任何拖欠的藉口。
4、以施工方中途撤場為由拒不支付。
施工方中途撤場通常是因為發包方違約或者第三方原因導致合同目的不能實現。施工人在主張工程款時,一定要重視證據的收集,保留撤場不是施工方原因造成的證據,保留已完工程量的證據。如果證據不完整可以在專業律師的幫助下收集證據。
5、其他原因拒不支付的。
應對辦法:拒不支付工程款的理由千奇百怪,有結算後拒不支付的,拒不驗收擅自使用後仍不支付的等等。
包括之前1-4條列舉的情況,施工人均需要通過專業律師梳理證據,研讀合同,組織證據,找到法律依據。在有理有據的情況下,一一否定各種拖欠理由。
在通過律師取證後,依據合同約定和法律規定先保證自己已經履行了全部應盡義務(包括但不限於通知義務、催款義務等),然後通過律師向發包人發送律師函,告知其不支付可能面臨鉅額的賠償,實現不戰以屈人之兵的效果。如果未能實現目的,需結合之前的工作通過法院主張權利。
三、拖欠工程款處理辦法
1、通過電話和函件催收。經常給施工方公司打電話,詢問工程款進度。要注意打電話的時候記得錄音,防止對方鑽法律空子,提前保留證據。還可以通過掛號信的方法給施工方公司發催收函並留底,用來阻斷訴訟時效。
2、親自到對方公司上門催收。可以經常去對方公司上門催收,老闆可能會因為不堪打擾,然後就會把工程款還上。
3、委託律師代為催收。如果考慮到自己不懂如何催收工程款或者精力有限,可以委託專業律師處理。
4、除了以上幾種外,還可以向法院提起訴訟。同時還要提供擔保凍結施工方的財產,以免對方公司轉移財產。
5、通過媒體向欠債公司施加壓力。如果施工方在社會的知名度較高或者忌憚輿論壓力,可以通過媒體曝光,催收工程款。
-
工程款拖欠沒有合同怎麼辦
當事人可通過提起民事訴訟的方式維權,請求法院判令對方承擔相應的給付責任。當事人起訴,首先應提交起訴書,並按對方當事人人數提交相應份數的副本。當事人是公民的,應寫明雙方當事人的姓名、性別、年齡、籍貫、住址;當事人是單位的,應寫明單位名稱、地址、法定代表...
-
拖欠工程款可以讓對方停工嗎
可以。發包人拖欠工程款,是導致建築工程停工的最常見的一個原因。當承包人採取合理方式催告後,在合理期限內發包人仍然不付款的,承包人可以停工,而停工必然會給承包人造成窩工、停工等不應有的損失。這種情況下,承包人在追討工程欠款時,是可以同時要求發包人賠償相應...
-
工程欠款寫了欠條的訴訟時效
一般來説,工程欠款寫了欠條的訴訟時效為三年。依據法律規定,向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。自權利受到損害之日起超過二十年的,人民法院不予保護;有特殊情況的,人民法院可以根據權利人的申請決定延長。《民法典》第一百八十八條向人民法院請求保...
-
工程欠款訴訟證據都有哪些
工程欠款訴訟證據有以下這些:1、證明雙方當事人身份的證據材料。2、證明建設工程合同關係成立的證據材料。如合同,會議紀要,來往郵件、信函,現場工程簽證單等等一切相關的證據材料。3、證明建設工程合同履行情況的證據材料。4、提交其它訴訟相關的證據資料。《中華...