工程索賠報告的組成部分包括哪些內容?
【為您推薦】蒲江律師 冷水江市律師 惠民縣律師 泰和縣律師 天河區律師 新田縣律師 蘭山區律師 鹽田區律師
在施工的過程中,會出現工程因為各種如氣候原因、環境原因、物價原因等情況造成工程的延誤,給承包方帶來的損失。這種情況下,承包方可以向對方提交書面的工程索賠報告提出經濟補償。那麼,工程索賠報告的組成部分都包括哪些內容?本站小編將就以上問題為您作出解答。
工程索賠報告的組成部分包括哪些內容
(1)總論部分。包括以下具體內容:
①序言;
②索賠事項概述;
③具體索賠要求:工期延長天數或索賠款額;
④報告書編寫及審核人員。
(2)合同引證部分。索賠報告關鍵部分之一,是索賠成立的基礎。一般包括以下內容:
①概述索賠事項的處理過程;
②發出索賠通知書的時間;
③引證索賠要求的合同條款;
④指明所附的證據資料。
(3)索賠額計算部分。索賠報告書的主要部分,也是經濟索賠報告的第3部分。索賠款計算的主要組成部分是:由於索賠事項引起的額外開支的人工費、材料費、設備費、工地管理費、總部管理費、投資利息、税收、利潤等等。每一項費用開支,應附以相應的證據或單據。並通過詳細的論證和計算,使業主和工程師對索賠款的合理性有充分的有了解,這對索賠要求的迅速解決十分重要。
(4)工期延長論證部分。工期索賠報告的第3部分。在索賠報告中論證工期的方法,主要有:
①橫道圖表法
②關鍵路線法
③進度評估法等等。
承包商在索賠報告中,應該對工期延長、實際工期、理論工期等進行詳細的論述,説明自己要求工期延長(天數)的根據。
(5)證據部分。通常以索賠報告書附件的形式出現,它包括了該索賠事項所涉及的一切有關證據以及對這些證據的説明。索賠證據資料的範圍甚廣,可能包括施工過程中所涉及的有關政治、經濟、技術、財務、氣象等許多方面的資料。對於重大的索賠事項,承包商還應提供直觀記錄資料,如錄相、攝影等。
以上就是小編為您提供的關於工程索賠報告的組成部分的具體內容,我們知道,在工程索賠報告中,承包商應清晰合理地提出索賠的依據,並就自己的損失提出合理的賠償金額,並提交與此有關的證據資料。更多相關知識您可以諮詢本站邢台律師。
-
在建築工程中發包人主張將工程款予以抵扣的如何處理
發包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的,不予支持,但當事人另有約定、生效判決、仲裁裁決予以確認或發包人有證據證明其有正當理由向合法分包人、實際施工人支付的除外。【法律依據】《民法典》第八百零七條,發包人未按照約定支付價款的...
-
欠工程款5年是否還能起訴
可以起訴。法院會受理,但是當事人的主張已經超過時效,訴訟也是被法院判決駁回訴訟請求,敗訴,沒有異議;除非當事人在這五年之內向對方主張過還款,當事人承擔舉證責任,必須向法院證明主張。【法律依據】《民法典》第一百八十八條向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期...
-
工程款要不下怎麼辦呢
出現拖欠工程款的糾紛時,解決方案有:1、協商解決。施工單位與發包人就工程款的支付進行協商,達成一致以後可以解決拖欠工程款的糾紛。但是在現實生活中,一般協商都是比較困難的,因為如果發包人會按照合同約定來支付工程款的話,也不會等到協商解決。2、訴訟。訴訟是發...
-
建設工程承包合同通用條款都有哪些?
承包人中標後,會和發包人簽署一份工程承包合同。對於雙方而言,簽署一份內容完整的建築工程承包合同非常重要,可以在很大程度上規避工程糾紛。和其它合同一樣,工程承包合同裏面也有一些必備條款。那麼建設工程承包合同通用條款都有哪些?現在小編通過這篇文章和大家分...