窗簾買賣合同範本
窗簾買賣合同範本
賣方:(乙方)
買方:(甲方)
根據《民法典》及有關法律、法規的規定,甲乙雙方在互利互惠、平等自願的基礎上,經友好協商,就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款,以資共同信守。
一、增加項目總價:
合同增加項目爲坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價爲人民幣大寫 元整(小寫¥ 元 )。(不含稅收,如需開發票另加6%稅收)注:該單價、總價,如未作特別說明,均已包含了材料費、製作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式
安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫¥ 元 ) ,以下兩種方式由甲方自願選擇:(1)當面交付現金;(2)通過銀行轉帳。
三、 交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期爲10日 。
3.交貨、安裝地點:________________________________________
四、違約責任
(1)違約責任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、製作比例應向甲方償總價值____%的違約金。
2.乙方未按合同規定期限交售,每逾期1天,應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾 坐墊 檯布 應賠償乙方的運輸費用,並向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4. 甲方逾期付款,每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視爲合同延期。
六、本合同執行中如發生爭議,由雙方協商解決,如協商不成,可由人民法院判決。
七、本合同於____年__月__日簽訂,合同一式二份,雙方各執一份,經甲乙雙方簽字後生效。
八、 其他約定
本合同的未盡事宜,雙方另定補充協議,將成爲本合同的一部分,具有同等的法律效應。
補充條款
甲方: 乙方:
傳真: 傳真:
電話: 電話:
-
買賣合同案訴訟時效
合同效力,指依法成立受法律保護的合同,對合同當事人產生的必須履行其合同的義務,不得擅自變更或解除合同的法律拘束力,即法律效力。這個“法律效力”不是說合同本身是法律,而是說由於合同當事人的意志符合國家意志和社會利益,國家賦予當事人的意志以拘束力,要求合同當...
-
合同法買賣合同違約金比例
合同違約是指合同一方或雙方違反合同中約定的義務、法律直接規定的義務和法律原則和精神所要求的義務。當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定,給對方造成損失的,損失賠償額應當相當於因違約所造成的損失,包括合同履行後可以獲得的利益,但不得超過違...
-
限購房買賣合同效力
現在我國房地產市場依然比較火爆,房屋買賣數量依然很大,很多樓盤前都能看到買房人的身影,而他們買房的原因可能是投資、也可能是居住等,在買賣房屋過錯中一定要保護好自己的合法權益。在房屋買賣交易中,發生糾紛的概率着實不小,最常見的就是房屋買賣合同糾紛。發生糾...
-
買賣合同最新樣本
買賣合同最新樣本買受人:_______________(以下簡稱甲方)出受人:__________水泥廠(以下簡稱乙方)經雙方協定一致,簽訂水泥買賣合同條款如下:一、數量、計量單位、單價、金額品名規格單位數量單價(元)金額(元)備註價金總額(大寫)拾萬仟佰拾元角分¥二、質量標準:水泥標...