工程趕工費如何計算?
一、工程趕工費如何計算
1、先要分清趕工期是誰提出的,如是業主提出的,那就要支付趕工費;
2、看看施工組織設計的計劃工期是多少日曆天,再結合實際完成工期是多少日曆天,如實際工期比計劃工期縮短20%,應支付趕工費。
其主要包括:工人夜餐費、照明費、照明設備及燈具攤銷、夜間施工工效降低、模板及支撐材料超用攤銷和運輸費。
二、工程趕工費的分類
1、合同工期壓縮導致的趕工
招標文件中的建設工期應參照國家或地方頒發的工期定額來確定,如果要求的工期比規定的工期定額縮短20%以上(含20%)的,應計算趕工措施費。趕工措施費如何計取應在招標文件中明確。由於施工單位原因造成不能按合同工期竣工時,計取趕工措施費的須扣除,同時還應賠償由於誤工給建設單位帶來的損失。其損失費用的計算方法或規定應在招標文件中明確。一些體育比賽場館項目要求在預定的比賽日期前交工,一些教學樓項目要求必須在規定的開學日前完成的,由此就產生了趕工措施費問題。
2、非施工方原因導致工期延誤的趕工
施工過程中,因合同約定的非施工單位原因導致工程延期,而發包方又要求該項工程必須在施工合同約定的日期前完工的,這些情況主要有:
發包人未能按合同約定的時間提供施工圖紙以及組織圖紙會審和設計交底,或因設計錯誤,影響工程施工的正常進行。
法律依據:
《中華人民共和國合同法》
第六十一條 合同生效後,當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或者約定不明確的,可以協議補充;不能達成補充協議的,按照合同有關條款或者交易習慣確定。
第二百七十五條 施工合同的內容包括工程範圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修範圍和質量保證期、雙方相互協作等條款。
-
工程欠款已過訴訟時效,要怎麼處理
工程欠款已過訴訟時效,只是喪失了運用法律保護的權利。實體債權債務並沒有消失,還可以與對方協商,看能不能支付或部分支付工程欠款。蒐集訴訟時效中斷的證據。如查明存在訴訟時效中止或中斷情形的,則支持債權人訴訟請求。【法律依據】《民法典》第一百八十八條,向人...
-
在建築工程中發包人主張將工程款予以抵扣的如何處理
發包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的,不予支持,但當事人另有約定、生效判決、仲裁裁決予以確認或發包人有證據證明其有正當理由向合法分包人、實際施工人支付的除外。【法律依據】《民法典》第八百零七條,發包人未按照約定支付價款的...
-
工程款能不能以代位權訴訟的形式被追回
可以。本案中代位權有一定的特殊性,即其所涉及的兩個合同是不可分割的有機整體,離開其中的任一個合同,另一個合同就變得沒有意義,也無法履行。因此,第三人對被告所享有的債權與原告對第三人所享有的債權在數額上應當是一致的,也可以說,後者是由前者決定的。第三人不能...
-
工程款糾紛多長時間內可以起訴
我國最新法律規定,工程欠款的訴訟時效爲三年,從知道或應當知道拖欠行爲起算。訴訟時效可以通過一定的主張權利行爲得以中斷,中斷後訴訟時效可以重新計算。《民法典》第一百八十八條向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間爲三年。法律另有規定的,依照其規定。訴...