綠化合同書範本簡單
合同的訂立又稱締約,是合同雙方動態行爲和靜態協議的統一,它既包括締約各方在達成協議之前接觸和洽談的整個動態的過程,也包括雙方達成合意、確定合同的主要條款或者合同的條款之後所形成的協議。合同一般都是雙方的法律行爲,只有雙方當事人協商一致才能成立,也就是說訂立合同是一個動態的過程,不論以何種方式訂立協議都必須經過要約和承諾這兩個階段。
精選律師 · 講解實例
景觀綠化合同範本是怎樣的
發包方(甲方):_________________________________
法定代表人: _______________ 聯繫電話: __________________
承包方(乙方):_________________________________
法定代表人: _______________ 聯繫電話: __________________
經雙方磋商現將甲方_____________工程交由乙方進行種植,爲了確保工程質量,雙方本着互相支持,緊密配合的原則,結合本工程具體情況,明確雙方職責,將簽訂合同條款如下:
一、施工地點:
二、綠化工程造價:__________________________(大寫)
三、工期在甲方爲乙方準備充分的情況下,應儘快確保工期速度。
四、開工準備,甲方應爲乙方開工前所具備相應條件。
五、甲方確認委派___________做爲甲方的代表權,負責監督乙方施工,全權處理好相關事宜。
六、工程款的支付方式:
在工程施工至2-5天內支付工程總價的40%資金,作爲乙方的啓動資金。後期工程完成待甲方驗收合格後支付工程總款的50%,尾款10%待工程完工養護一週後,甲方驗收交接後結算。
七、工程質量:所栽苗木必須符合工程要求,在雙方協商的情況下施工,不得改變苗木品種,規格及其栽培質量。
八、本合同自雙方簽字(蓋章)後生效,具有法律效力。竣工結算,甲方支付完畢,乙方將工程交付甲方後合同自動終止。
九:本合同一式兩份,個有同等法律效力,甲乙雙方簽字(蓋章)後各執一份。
十、本合同未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:___________
乙方:___________
合同簽訂日期:__________年_______月_______日
合同簽訂地點:________________________
景觀綠化施工承包合同範文二
合同編號:
甲方:
法定代表人:
註冊地址:
聯繫電話:
乙方:
法定代表人:
註冊地址:
聯繫電話
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律法規,經過友好協商,現就
園林景觀綠化工程施工事宜達成一致意見並同意簽訂本合同,以資共同遵守。
-
刑事責任被告癌症不出庭怎麼辦
被告一方不出庭怎麼辦當被告不出庭參加案件審理時,根據我國《民事訴訟法》第一百四十四條,“被告經傳票傳喚,無正當理由拒不到庭的,或者未經法庭許可中途退庭的,可以缺席判決。”如被告故意迴避,拒不配合,原告應當法院提供被告詳細住址和聯繫方式,由法院留置送達或公告...
-
挪用公司100萬還不起要會判刑多久
挪用公司100萬還不起要會判刑多久1、依據我國刑法的規定,挪用公款數額達到100萬的,是屬於數額巨大的情形,法院的處罰標準是處三年以上十年以下有期徒刑。2、法律規定:《中華人民共和國刑法》第二百七十二條挪用資金罪;挪用公款罪公司、企業或者其他單位的工作人員,利...
-
你好問一下針對於醉駕撞死人怎麼判刑
你好問一下針對於醉駕撞死人怎麼判刑屬於重大交通事故,依《刑法》第一百三十三條【交通肇事罪】違反交通運輸管理法規,因而發生重大事故,致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的,處三年以下有期徒刑或者拘役;交通運輸肇事後逃逸或者有其他特別惡劣情節的,處三...
-
我想問一下酒駕摩托車怎麼處罰
我想問一下酒駕摩托車怎麼處罰《道路交通安全法》第九十一條的規定,飲酒後駕駛機動車的,處暫扣六個月機動車駕駛證,並處一千元以上二千元以下罰款。因飲酒後駕駛機動車被處罰,再次飲酒後駕駛機動車的,處十日以下拘留,並處一千元以上二千元以下罰款,吊銷機動車駕駛證。...