違約責任約定要公平
2019年4月26日,開關公司與生物科技公司簽署《買賣合同》,生物科技公司向開關公司購買GIS裝置,約定了付款條件。因生物科技公司未按期支付貨款,開關公司訴至法院。
生物科技公司出庭應訴,認可開關公司的訴請本金,並提出反訴,要求支付逾期交貨違約金及交付裝置與合同約定不一致的違約金。
針對反訴,開關公司重新組織證據,證明了交付的裝置與合同約定一致。雖遲延交付裝置的原因是現場施工問題,但因無證據證明,未向法院提交證據。
法院經審理,確認生物科技公司逾期付款金額及利息,開關公司遲延交貨的事實及違約責任。法院認為:當事人應按照協議約定全面履行義務。生物科技公司未按照約定付款,應承擔逾期付款期間的利息。對開關公司主張遲延交貨的原因為施工現場不具備交貨條件,未提供有效證據,支援生物科技公司的主張,因此根據《民法典》地502條、509條等規定,判決:
一、生物科技公司於判決生效之日起十日內一次性支付貨款本金及逾期利息;
二、開關公司於判決生效之日起十日內一次性支付違約金。
-
軟體買賣合同範文2021
軟體買賣合同範文2021本經銷協議(以下簡稱“協議”)於_____年_____月_____日簽署。有效日期止於_____年_____月_____日。甲方:_______________經營地點:_______________乙方:_______________經營地點:_______________根據本協議所規定的條款和條件,雙方同意以下內容。...
-
百貨、文化用品購買合同樣本
百貨、文化用品購買合同樣本出賣人:__________________________(以下簡稱甲方)買受人:__________________________(以下簡稱乙方)第一條經甲乙雙方協商交易活動,必須履行本合同條款。具體品類(種),需簽訂要貨成交單,並作為本購銷合同的附件;本合同中的未盡事宜經雙方協商需...
-
服裝買賣合同
服裝買賣合同總合同號:字第號供方:需方:第一條為切實貫徹執行經濟合同法規,保證購銷合同的嚴肅執行,簽訂本總合同。本總合同適用於日用百貨、文化用品、鐘錶眼鏡、鞋帽、紡織品、針棉織品、服裝、勞防用品、絲綢等九類商品商商購銷業務。具體品類(種)的成交,需簽訂具...
-
購房權利轉讓通用版合同
購房權利轉讓通用版合同範本甲方(轉讓方),性別,年齡歲,民族,文化,身份證號碼,電話,住址.乙方(受讓方),性別,年齡歲,民族,文化,身份證號碼,電話,住址.鑑於:1、甲方享有房地產開發有限責任公司開發的專案一套商品房的購買權,並已交納部分購房款(訂金)2、甲方決定將購買該套商品房...