建築工程抹灰合同範本是什麼
建築工程抹灰合同
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國勞動法》,《建築法》,《建築工程施工合同》文字及其其他有關法律,行政法規:遵循平等自願,公平和誠實信用的原則。甲方現將本工程的施工勞動承包給乙方施工。為明確雙方的權利和義務,確保工程質量,工期和安全施工,經雙方協商籤如下協議條款,以共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程名稱; 。
2、承包範圍;內牆抹灰
3、計算方式;按實際發生面積 /平方米計算;
找口不除口,雙面計算。
4、等級;合格
第二條:雙方的權利和義務
(一) 甲方的權利和義務
1、現場向乙方提供具備施工條件的施工區域。
2、負責整個施工現場的管理工作,有監督權,糾正乙方人員的違規,違章行為,對不服從管理的有權責令其停止作業,情節嚴重的清理出場。
3、負責技術管理工作及時對工程質量、進度、安全生產、文明施工的監督,檢查和驗收。
(二) 乙方的權利和義務
1、必須嚴格按照施工圖紙和國家施工驗收規範施工,確保分部分項質量目標達到要求等級,如出現不合格專案,負責翻工材料費用;因乙方工程質量達不到預訂的質量標準,乙方應承擔甲方與業主間簽訂的總承包合同相應的違約責任。
2、乙方按工期約定時間每完成一項分項工程,及時通知甲方人員,經甲方檢查確認後報業主及現場監理驗收簽證合格後方可進入下道工序施工,每項驗收乙方人員必須參加,以便及時整改相應缺陷並承擔質量責任。
3、嚴格按照業主及工程監理提出的各項要求進行施工,接受其現場管理。
4、認真配合甲方辦理工程交工驗收工作。
5、承擔工程承包範圍內的全部費用,承擔安全管理的全部費用。不得拖欠勞務工資。
6、除業主及甲方原因照成不能正常施工外,乙方不得中斷施工,否則不與辦理結算。
7、凡乙方施工專案,保修內出現的問題。乙方必須在接到通知二日內及時維修,否則甲方有權動用其保脩金請他人修理。
第三條:材料共用與管理
1、甲方負責共用的建築材料應及時到位,不影響施工
2、乙方必須按甲方指定區域進行原材料加工製作。並教育其勞務人員愛護甲方所供材料,不得損壞浪費,一經發現,根據情節嚴重,處100-500元罰款。
3、乙方必須服從質量,安全,文明施工,臨時用電等各環節的管理規定,接受現場人員合理處罰。
第四條:施工安全管理
1、乙方應遵守工程建設安全生產有關規定,嚴格按照安全標準組織施工,承擔由自身安全管理不力照成的責任和因此發生的費用。
2、為確保安全生產,乙方必須設專人負責安全工作,對施工人員安全教育,加強安全措施和設施的防護管理,接受業主及上級主管部門的安全檢查和對安全生產情況作出的處罰。
3、乙方施工人員在抹灰工程施工時不得隨意架外亂扔東西,以免對架下人員照成傷害。落地灰應及時清理並用灰鬥吊到指定位置。抹灰表面應垂直,平整,應抹壓不少於兩遍以防出現裂縫。如不執行甲方有權給予處罰。
4、嚴格按照操作規程施工,禁止違章施工作業。嚴禁酒後施工,杜絕一切安全事故的發生,施工過程中發生任何安全事故,一切損失均由乙方全部承擔,甲方概不負責。
第五條:工程結算及撥款
按施工進度,以面結算,按兩次撥款,工程完工後,付至總費用的90%,剩餘的10驗收後10日內付清。
第六條:其 他
1、乙方必須服從甲方的管理和指揮,否者甲方有權終止合同,另行更換他人施工,其進度撥款只付款的60%。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
3、未盡事宜雙方協商解決。
甲方:
乙方:
年 月 日
綜上所述,近年來建築工程抹灰施工存在很多問題,例如抹灰脫落,表面橫不平、缺稜少角等問題,影響了建築工程的使用期限和使用效果,影響了人們的居住環境。簽訂《建築工程抹灰合同》對施工安全管理、違約責任及爭議解決進行約定,能夠預防糾紛,提高抹灰施工的質量。以上就是本站小編為大家提供的建築工程抹灰合同範本,希望對大家有所幫助。更多相關知識您可以諮詢本站雲南律師!
-
裝飾工程發包合同範本是怎樣的?
一項建築工程的施工,需要由建設方將該專案分包給不同的施工單位進行施工,這其中包括了水電工程、加固工程以及裝飾工程的施工等等。無論是將工程發包給哪個承包單位,發包方與承包方都應簽訂工程發包或承包合同,對工程建設的各個事項作出約定。那裝飾工程發包合同範...
-
湖南省關於規範人防工程防護裝置管理的通知
在人防工程中,防護裝置的作用非常大,其管理水平的高低直接影響人防工程的防護效果。各個省市都有這方面的相關管理辦法,湖南省也發出過關於規範人防工程防護裝置管理的通知,下面我們跟隨本站小編來了解下“通知”的具體內容。湖南省人民防空辦公室關於規範人防工程...
-
建設工程施工合同無效,合同中約定的付款時間還會有效嗎
建設施工合同無效,除約定的爭議解決條款外,其他條款均無效。但已實施的且質量合格的(包括工程實體,措施,材料裝置等)應參照原合同相應條款協商付款,協商不成的可以按照原合同爭議解決方式提起仲裁或者訴訟。【法律依據】根據《民法典》第五百零七條:合同不生效、無效、...
-
建設工程施工合同中勞務工資糾紛怎麼去法院起訴
律師解析:建設工程施工合同中勞務工資糾紛去法院起訴的流程,主要包括:1、準備好民事起訴狀和證據材料。2、到具有管轄權的人民法院起訴,並提交起訴狀和相關的證據材料。3、法院認為符合起訴條件的,在七日內立案並通知當事人。按照人民法院的通知準時出席參與訴訟活...