不鏽鋼工程承包合同範本的內容有哪些?
不鏽鋼工程承包合同範本的內容包括哪些,下文是小編為大家整理的不鏽鋼工程承包合同範本,其中包括雙方的責任、工程質量及驗收的標準和結款方式等內容,值得大家注意的是一旦簽署了合同就具有了法律效益。
發包方:
承包方:
甲方將 工程於 年 月 日發包給乙方,採用包工包料方式進行施工,為明確工程內容及雙方責任,本著互相協助及分工明確,互惠互利等原則,根據本工程具體情況特商定如下,共同遵守執行:
一、工程內容:
二、承包價格:
三、雙方責任:
1、甲方應為乙方提供方便的施工電源、材料堆放庫房及場地。
2、甲方應為乙方協調社群的施工負責人員及電工等相關人員。
3、甲方應在施工現場安排工程監理以便乙方精心施工並對乙方提供的材料把關後進行施工,雨雪天和變更工程應順延工期。
4、乙方應為甲方精心施工保質保量。
5、乙方應愛護社群的公共設施及公共衛生,遵守社群的規章制度。
6、乙方在材料進入工地後經甲方驗收安置。
7、乙方施工人員應聽從甲方負責人的安排及指導否則有權停工。
四、工程質量及驗收:
工程應按國家頒佈的工程施工細則進行規範施工,按工期完工後待甲方驗收合格後三個工作日付清全部工程款,否則雙方將進入司法程式。
五、結款方法:
材料進場後付款 %,安裝後付款 %,驗收合格後付款 %,及 元整, %剩餘款項總體交工後三個工作日內全部結清,如不能按時付給工程材料款,乙方將無法正常施工並有權退離施工場地。
六、工程期限:
七、合同內未盡事宜達成共識後方可繼續施工,望甲乙雙方共守誠信以便工程順利進行及其愉快合作。
八、本合同一式三份,甲乙雙方各執一份,本合同自竣工後,甲方付清全部工程款自動失效。
甲方(發包方) 甲方法人:
乙方(承包方) 乙方負責人:
年 月 日
在擬定合同書的過程中一定要小心,因為簽署之後就會具有法律效益,如果因為之前的準備工作不足而造成不必要的損失那才是真的損失。一定要記住小編的話。簽署合同時,細心是做重要的。
-
建築工程施工合同中,實際施工人怎麼認定
“實際施工人”是指依照法律規定被認定為無效的施工合同中實際完成工程建設的主體,包括施工企業、施工企業分支機構、工頭等法人、非法人團體、公民個人等。【法律依據】《民法典》第七百九十一條 發包人可以與總承包人訂立建設工程合同,也可以分別與勘察人、...
-
工程承包合同書格式怎麼寫?
在工程專案的建設當中,為了保障工程建設中,甲乙雙方能夠認真履行自身的職責,並且保證工程的質量和如期完成,雙方就要簽訂工程合同,這時候可能就會有人問,“工程承包合同書格式怎麼寫?”,下面本站小編將會為您解答。工程施工協議書範本:甲方:__________________________...
-
工程施工合同違約責任如何約定
一、工程施工合同違約責任如何約定?工程施工合同違約責任應該根據違約行為約定,法定的違約責任包括擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等。《中華人民共和國民法典》第五百七十七條【違約責任】當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承...
-
工程欠款要不回來如何辦?
律師解析:可以去工程所在地或被告所在地人民法院起訴。拖欠工程款屬於民事糾紛,憑藉欠條可以直接起訴建設單位,但是應當儘可能提供施工合同,竣工結算檔案,沒有書證的,應提供形成欠款關係的時間、地點、金額,並提供無利害關係的證人證言或證據線索。我國法律規定發包人...