交房后虽未经质监站验收,开发商不构成逾期交付?
交房后虽未经质监站验收,开发商不构成逾期交付?
案情简介:
2013年1月,李某与开发公司签订商品房买卖合同,约定交房日期在2012年年底前,将经建设单位、施工单位、监理单位、勘察设计单位、质监站五大责任主体联合验收合格的商品房交付买受人使用。2013年2月,商品房经建设单位、施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位验收合格。2016年,李某诉请开发公司承担逾期交房违约责任。
法院认为:
双方约定交房期限在签订合同之前,属于自始履行不能的约定,事实上不可能履行,故该约定自始不发生法律效力,应视为双方对交房期限约定不明,涉案房屋于2013年经验收合格,且李某已收到房屋钥匙,故李某于2016年向法院起诉开发公司逾期交房违约已超过诉讼时效,故对其诉讼请求,不予支持。
住建部关于《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法的通知》《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的五大责任主体均不包括质监站。根据《建设工程质量管理条例》第3条、第16条、第46条、第49条规定,建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收。2013年,开发公司组织勘察、设计、监理、施工单位验收,出具工程竣工验收报告即是验收合格时间。但在五大责任主体验收合格后,需等候质监站验收、备案,质监站验收、备案在本案中并不影响双方约定的经五大责任主体验收合格后交房行为成立,在交房后作出亦不影响房屋交接和使用,亦未对双方合同目的实现产生实质性不利影响,亦未给李某造成实际损失,故双方约定的五大责任主体指的是建设、施工、监理、勘察、设计五家单位,不包括质监站。
本案中,开发公司已履行了作为建设单位的验收义务。未经质监站验收的房屋,购买人有权拒绝接受;存在质量问题的可选择侵权或违约损害赔偿请求权利救济,但不能以此为由主张逾期交房违约责任。判决驳回李某诉请。
实务要点:
经五大责任主体验收合格后,购买人如期接收开发商交付的房屋钥匙并入住,虽交付时未经质监站验收,但开发商交房后按法定程序取得质监合格证明,并不存在房屋质量问题。购买人仅以未经质监站验收的瑕疵交付向开发商主张逾期交付违约责任的,不予支持。
-
投资咨询公司推荐股票合法吗,有什么办法处理可以追回损失
近年来,随着股民日益增多,犯罪分子利用互联网虚设投资、咨询、炒股等公司,以推荐股票、提供内幕消息为幌子诱骗网民参与投资,从中骗取入会、咨询、分析、手续等各类费用。分享证券炒股服务费被骗真实案例:今年,我添加了在一个免费牛股推荐的二维码,随后一天,一家投顾公...
-
被情情感机构骗了怎样能快速追回钱,挽回服务费能退吗
感情的事绕不过任何人,许多年轻人面对感情不知如何处理,就寻求社会上的情感机构获取帮助,可随之网上这些大量的情感机构中大多数都是骗人的,不少人花大价钱钱购买了情感挽回咨询服务。可是却发现,花了钱不仅没得到专业真心的帮助,反倒让自己的情况变得更加的糟糕,这个...
-
期货投资亏损我感觉是被骗了,我想问下这种情况是不是被骗了
期货投资是比较常见的一种投资理财产品,操作简单,很多老股民应该都有接触的。目前市面上也充斥的很多虚拟平台,比如通过介绍股票,引导进入投资,然后让投资者对老师产生依赖,进而收割。你觉得你找到一个免费的好老师带你操作,但你可不要觉得这是你占了什么便宜,人家可是...
-
民事执行程序中税收优先权的适用
随着民事强制执行工作力度加强,税收债权与民事债权竞合的涉税争议也越来越多。现行《税收征管法》第四十五条确立了税收优先权制度,该规定确立了在民事执行程序中处理税收与民事执行债权优先顺位的基本原则,但由于该规定仅为实体性规范,缺乏程序性规则,使得在民事执...