鋼筋清包合同
鋼筋清包合同
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲乙雙方遵照公平、自願、誠信的原則,為明確雙方的責任、權、利關係並結合本工程的具體情況,經雙方協商一致,簽訂本協議,並嚴格履行。
一、工程名稱:
威海澤瑞實業有限公司項目一期工程。1#~3#廠房、1、2#宿舍樓、辦公樓。的所有鋼筋加工安裝任務。
二、工程地點:橋頭鎮
三、工程內容:
四、合同工期:
開工日期:暫定________年____月____日開工(實際開工以甲方通知為準)
在此工期範圍內,乙方擬定細化到每根軸線的施工計劃報甲方核准(包括但不限於勞動力組織、小型機械設備數量、起重機械、週轉材料使用等計劃),甲方以此為基準對乙方進行考核。總進度按甲方的指令,如乙方不能在甲方限定的時間內完成,造成甲方其他後續工序不能如期完成,拖延項目完工期,甲方除有權向乙方處以元一次罰款外,給甲方延誤工期的所有損失均由乙方承擔。施工過程中達不到總進度標準,甲方有權在最終結算時向乙方處以總價20%的罰款。
五、承包方式:
1、本工程為勞務清包專業工程內部承包方式。
2、乙方承包鋼筋分項工程施工中所需的各種施工機具、電箱、電器設備,包安全文明施工,包質量、包工期的承包方式。
六、合同價款的結算以及承包工作範圍、單價:
1、乙方以一次性價格包死進行承包,自負盈虧,如設計沒有變更,工程所定單價及合同總價均不作調整,甲乙雙方約定以竣工圖紙建築面積作為結算面積的依據。
2、清包單價按設計圖紙建築面積計算,其中車間鋼筋每平方米7元/㎡,宿舍樓和辦公樓鋼筋每平方米29元/㎡。
3、工作範圍為:圖紙設計要求的所有結構鋼筋工內容。乙方除包清工外,還應負責本工程的安全、質量、進度、文明施工及材料節約等。單價中包含:完成該分項所需要的所有人工費、扎絲、鋼筋切割機、切斷機、彎曲機、電渣壓力焊機以及機械所需的電纜線、電箱、勞防用品等;
(1)對送至現場的鋼筋由乙方負責及時清理、清點驗收,並分規格堆放,配合中轉運輸、裝卸。按鋼筋翻樣單進行鋼筋的焊接和成型,並按甲方的要求分類堆放。
(2)施工方案確定的鋼筋各種形式(焊接、綁紮)的連接,製作安放水泥墊塊及綁紮鋼筋的臨時操作固定架,配合試驗取樣和各種焊接接頭工序的施工。
(3)搭拆綁紮鋼筋時所需的操作架子及鋼筋的運輸,運輸車輛甲方負責。
(4)Φ6.5、Φ8及其以下的箍筋、拉鈎由甲方負責加工。
七、質量要求
1、乙方必須嚴格按照設計圖紙和國家有關驗收規範精心組織施工,並認真做好質量自檢、互檢工作。
2、若因乙方施工質量而引起的返工、罰款、工料費等均由乙方承擔,結算時予以扣除。
八、雙方責任
1、乙方嚴格遵守和服從甲方各項規章制度,並履行本分包合同的各項條款。
2、乙方應對進場工人進行安全教育,加強職工安全意識,做到文明施工,嚴格按《工程建設安全生產管理規定》進行施工,杜絕一切重大事故的發生,如乙方違規操作所造成的事故,所產生的一切費用將由乙方承擔全部責任。
3、雙方約定安全事故:乙方承擔1萬元以下安全事故的醫療費用,另外休息的人工、人工費補貼等一切費用由乙方承擔;醫療費1萬元以上的由甲乙雙方各承擔50%,另外休息的人工、人工費補貼等一切費用仍由乙方承擔。如由自身原因打架鬥毆、酒後鬧事、違章操作等所產生的一切費用由乙方承擔,另外甲方將按照安全協議條款重罰。
九、工程款支付方式
1、以二層為一個付款單位,進度款支付:第一次付款,二層結構施工完成,支付乙方完成工程量的約50%工程款(人民幣);第二次付款,結構封頂完成,支付到乙方完成工程量的約65%工程款(人民幣);第三次付款,待所有鋼筋工作完成支付到乙方完成工程量的90%工程款(人民幣),剩餘工程款待工程主體驗收合格後一個月內全部付清。
2、1、2、3#車間基礎完工各付80%的工程款,剩餘工程款待工程主體驗收合格後一個月內全部付清。
十、控制措施:
1、堅決執行甲方有關安全質量和管理規定及規章制度。
2、對質量不合格者給予相應的罰款,並責令其返工。如乙方拒絕完成或不能按甲方指令要求完成,甲方即可安排其他單位完成,所發生的費用(另加20%的管理費)從乙方工程款中扣回,責任由乙方負責。
3、對違章作業或不聽質量安全員糾正和勸告造成事故的責任人給予嚴肅處理。
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字後生效。
附件:甲乙雙方簽訂的安全生產管理協議。
甲方簽字(蓋章):
乙方簽字(蓋章):
________年____月____日
-
物業服務合同書模板
物業服務合同書模板甲方(委託方):乙方(受託方):根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國民法典》、《物業管理條例》、《湖北省物業服務和管理條例》和相關法律、法規,甲乙雙方在自願、平等、協商一致的基礎上,就甲方選聘乙方對(物業名稱)提供物業服務事...
-
林木承包合同書通用範本
林木承包合同書通用範本訂立合同雙方:_____縣_____鄉_____村__________組,以下簡稱甲方_____縣_____鄉_____村________村民,以下簡稱乙方為了發展林業生產,培育和合理使用林木資源,加快國土綠化,發揮森林蓄水保土、調節氣候、改善環境和提供林產品的作用,根據《森林法...
-
抵押協議書範本兩份
抵押協議書範本兩份抵押人(借款人):_____________________地址:____________________________抵押權人(貸款人):銀行_______分行地址:____________________________根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國經濟合同法》以及交通銀行有關業務辦法的規定,抵押...
-
故意傷害案民事訴訟起訴狀
故意傷害案民事訴訟起訴狀事附帶民事訴訟原告人王x刑事附帶民事訴訟被告人葉x訴訟請求:1、依法追究被告人葉x故意傷害罪的刑事責任;2、依法判令被告人葉x賠償原告人王x醫療費32968.68元、住院伙食補助費640元、殘疾賠償金92456元、被撫養人生活費6514元、精神損...