腳手架承包合同書範本3
腳手架承包合同書範本3
發包方(簡稱甲方): 承包方(簡稱乙方): 根據《民法典》,《中華人民共和國建築法》相關法律,在平等,協商,誠信的原則上,為明確甲乙雙方的權利和義務簽訂本合同,以共同遵守。 一.工程概況 工程名稱: 工程地點: 二.承包方式及內容 1.甲方將本工程的鋼管腳手架內外工程承包給乙方施工,乙方承包範圍為外牆腳手架的搭設和拆除,掛網和鋪設竹笆。 2.內架包料不包工,外腳手架槽鋼不在範圍內。 3.乙方材料運到甲方工地由乙方自行看管。 三.單價及計算方式 1.內外架按總建築面積計算平方面積,提供內架支架材料(鋼管,扣件)內外架單價為每平方米 元整人民幣計算(不含税)。 四.工期時間 1.工期時間從甲方通知材料進場開始計算________年____月____日至________年____月____日止,合同為期12個月(360天)。 2.甲方在合同約定時間內拖延工期的,甲方按照實際的建築面積每天每平方米0.2元計算支付給乙方延期款,並每月付一次延期款,工程和延期款計算到甲方通知拆架完畢之日止。工期外架____月內架____月。 五.付款方式 1.乙方材料進場搭設到工程基礎完工付10萬,每層付工程量70%。 2.甲方通知拆架、拆架前甲方應把餘款一次性付清給乙方。 3.如因甲方不按時支付進度款,造成乙方投入生產滯緩所帶來的經濟損失由甲方負責,乙方有權停工。 六、甲乙雙方義務和責任 1、按合同約定工程量的數額付款。 2、甲方必須為乙方提供堆放材料場地,必要的垂直運輸、交通等施工便利的條件場地整平,以便乙方回收和運輸。 3、乙方在施工過程中聽眾甲方現場施工員的統一指揮,按施工進度搭設,必須保證腳手架的安全。 4、乙方在施工過程中發生的一切安全事故由乙方自行承擔。 5、主體完工拆除腳手架,外牆油漆不包括在內。 七、違約責任 乙方在保證甲方所用腳手架到位的情況下,甲方必須把應付工程款到位,如因甲方付款不到位乙方有權停止搭設,因此造成的一切損失由甲方自行負責。 甲方使用外腳手架總工期為12個月(360天),以乙方材料進場搭設日算起,如甲方逾期使用,由甲方按工程建築平方,每天每平方0.2元支付給乙方鋼管、扣件以及其他材料的逾期使用 費,甲方先支付逾期現金後再使用,如因甲方未能按合同約定乙 方有權拆除工程約定時間的所有腳手架。 八、特別條款 雙方在履行合同的過程中如因不可抗力(包括戰爭、自然災 害使同行業均不能施工、國家法律重大調整)的原因致使合同不能全面履行的,均不承擔違約責任。雙方如在履行合同中產生爭議應協商解決,協商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起訴訟。 九、附則 本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字蓋章之日生效,本合同未盡事宜,雙方可另行訂立補充條款,補充條款和本合同有同等法律效力。 甲方簽字: 乙方簽字: 公司蓋章: 公司蓋章: 身份證號碼: 身份證號碼: 甲方擔保人: 聯繫方式: 聯繫方式: ________年____月____日________年____月____日
-
故意傷害案民事訴訟起訴狀
故意傷害案民事訴訟起訴狀事附帶民事訴訟原告人王x刑事附帶民事訴訟被告人葉x訴訟請求:1、依法追究被告人葉x故意傷害罪的刑事責任;2、依法判令被告人葉x賠償原告人王x醫療費32968.68元、住院伙食補助費640元、殘疾賠償金92456元、被撫養人生活費6514元、精神損...
-
執業藥師聘用協議書
執業藥師聘用協議書{子問題開始}執業藥師聘用協議書{子問題開始}甲方:身份證號:聯繫電話乙方:身份證號聯繫電話乙方因經營藥店需要,聘請甲方為我店執業藥師。經雙方協商一致同意簽訂協議書,並共同遵守下列條款。一、本協議期限為壹拾貳個月,即從每年三月份(含三月份)算...
-
意外傷害保險理賠申請書範文
意外傷害保險理賠申請書範文XX保險公司:我叫XXX,年齡X歲,所在學校XXXX.________年____月____日X時,在學校上體育課期間打球導致手臂受傷送院治療,現已痊癒。在醫院期間花費醫藥費XXX元,因我辦理貴司保險,(保險單號XXXX,保險名XXXX,)特提出理賠申請,望予以接納辦理.此致敬禮...
-
實習生實習申請書
實習生實習申請書尊敬的學院領導:本人系專業班(學號:)學生,我應聘於,現因該單位需要,要求我在年月提前實習。經家長同意,特向學院申請於________年____月____日離校前往實習,並保證做到以下幾點:1、實習期間遵守單位的規章制度,信守合同,給用人單位留下好印象。2、實習期間...