承包設備加工生產承攬合同書範本
承包設備加工生產承攬合同書範本
委託方:__________________________(以下簡稱甲方)
承攬方:__________________________(以下簡稱乙方)
經友好協商,本着相互尊重原則,甲方委託乙方製作業務,為明確雙方責任,確保完成任務,共同信守合約,經雙方協商一致,特簽定如下協議,以供雙方共同遵守執行。
1、所有設備加工、生產、製作時需要用到的材料及工具由甲方提供,工具由乙方負責人辦理借用、歸還手續,丟失或者損壞由乙方按照甲方進價賠償。
2、本勞務合同內的總承包範圍____________________________________________________。
以上設備總工資人民幣__________________________整(包括保險費)。
3、乙方在施工前,甲方負責提供給乙方圖紙及資料,乙方弄清後方可按圖施工,如圖紙有誤及時告知甲方更正,乙方在施工過程中無權擅自更改,如不按圖施工造成的一切損失均由乙方負責;乙方同時需負責做好材料預算工作交給甲方。原材料卸車到設備裝車為止,施工時現場每天打掃一次。
4、本合同內容從________年____月____日開始到________年____月____日之前完畢。乙方不得以任何理由(包含氣候原因)延誤工期,若有延誤,每延誤一天,甲方將扣除合同總額的1%作為懲罰,同時甲方有權拒付工資。
5、乙方在施工過程中必須做到節材、節電、節時,同時施工時必須注意安全,製作現場及進入車間需佩戴安全帽;同時製作施工時需要注意各方面的安全,水電、動用氣割焊具、行車的使用要符合規範。乙方必須購買人身安全保險(其費用可由甲方墊付,手續乙方辦理)。一旦出現安全事故,概由乙方負責,且工期不能延誤,若有延誤按照合同第四條規定處理。
6、如乙方用錯或者開錯材料,由乙方賠償甲方的經濟損失。在甲方的用户單位運行時出現乙方製作的質量問題,也有乙方負責(包括車旅費)。
7、驗收標準:按照甲方企業標準和圖紙及相關國家標準由甲方初步驗收,最後以甲方的用户單位驗收為準,在製作過程中乙方要絕對服從甲方的監督及標準,如出現質量問題及時協商解決。
8、賠償辦法:乙方要以房產等財產作為抵押。
9、總承包工資支付辦法:年終一次性結清工資(按實際完成量結算)。
10、本合同具有法律效力,雙方按照國家民法典執行。
11、本協議一式兩份,雙方各執一份。雙方簽字生效。
12、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,有仲裁機關裁定。
甲方:________________乙方:________________
地址:________________地址:________________
聯繫電話:________________聯繫電話:________________
簽訂日期:________年____月____日簽訂日期:________年____月____日
-
新版安裝承包合同範本
新版安裝承包合同範本甲方:乙方:甲方在____省____市同合鄉幹石山村7組宅基地自建房屋一棟,由乙方承包施工。甲乙雙方按照《民法典》和《建築工程承包合同條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經甲乙雙方協商同意,特簽訂如下合同:一、承包方式採用包工不包料方式...
-
常用版最新承攬加工合同
常用版最新承攬加工合同承攬方:__________________定作方:__________________定作方委託承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條加工成品:_____________________________________________第二條加工成品質量要求:(加工定作物品...
-
安裝電錶申請書範文
安裝電錶申請書範文縣供電局:本人是合江鎮排高村二組村民,因我家庭三口人原來一直與兄長居住,一直沒有立户安裝電錶,現因分户的原因需要獨立生活,因沒有生活用電,家庭生活非常不便,因此特向縣供電局申請安裝農村生活用電的電錶,以解決我家庭生活用電的困難,敬請給予批准...
-
通用版建築安裝工程合同樣式
通用版建築安裝工程合同樣式工程發包方:_____________________________________(簡稱甲方)工程承包方:_____________________________________(簡稱乙方)依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律和行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則...