拖欠工程款起訴狀
拖欠工程款起訴狀
起訴單位:(全稱):______市______縣______建築公司
企業性質:集體;經營範圍:工業與民用建築.
何時經何部門批准開業:______年______月份經______縣基建局批准
地址:______縣______鄉______電話:______________________
開户銀行:______工區歷下辦理處。帳號:__________________
法定代表人姓名:_________職務:_________
被告單位(全稱):______市職工教育培訓中心
地址:________市_______-______路________號
訴訟請求:
責令甲方償付工程款和賠樓乙方經濟損失:
(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款______________元;
(二)結算零建工程款:______________元減去甲方墊付的材料款______________元,應付給乙方工程款______________元;
(三)賠償乙方的經濟損失:______年至______年度拖欠款的滯納金______________元;______年______月至______月設備閒置費______________元
以上三項合計,共______________元。
事實和理由:
______年______月______日,______縣建築工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建築安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為495125.74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定後,乙方按時將設備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內,由於甲方的原因,造成乙方開進工地的70餘名職工無活可幹,機具設備長期雙裏無用,給乙方經濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了25611.43元的誤工費,但尚有57979.30元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建築安裝工程竣工後:,於______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程於______年______月______日完工。三幢樓均經______市建築工程質童監督站校驗合格交付被告使用。
工程結算書經甲、乙雙方審定後,交______市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩牆等多項零建工程。但價值174551.87元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫於______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料複印交給甲方。後來,甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款,並推而廣之,拒絕審核乙方後期施工的全部零建工程的結算。
綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規定的有關條款,無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經濟損失。《民法通時》第一百零六條規定:“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的,應當承擔民事責任。”《經濟合同法》第三十九條第二項一至五款和(建築安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規定:未能按照承包合同的規定履行自己應負的貴任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方因此發生的實際損失;不按合同規定撥付工程款;按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。
-
民間借貸案件民事起訴狀模板
民間借貸案件民事起訴狀模板{子問題開始}民事起訴狀(民間借貸){子問題開始}原告:___________,性別:___,身份證號:______________,住址:___________________,聯繫電話:_______________{子問題開始}被告{子問題開始}一{子問題開始}:黃xx,性別:男,身份證號:xxxxxxxxxxx,住址:廣東省...
-
最新工傷事故賠償協議書格式
最新工傷事故賠償協議書格式甲方(用人單位):________________乙方(工人):________________,男,_________歲,身份證號:________________乙方於_______年______月_____日在_________施工工地施工時不慎發生傷害事故,左手腕骨骨裂。事後,甲方立即將乙方送往醫院搶治,經治療...
-
青島市預拌混凝土供貨合同新
青島市預拌混凝土供貨合同新訂貨人(全稱):_________供貨人(全稱):_________依據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規規定,為了明確雙方在預拌混凝土承攬和施工過程中的權利、義務和責任,遵循平等、自願、誠信和互利的原則,經雙方協商一致,簽訂本合同。第一條工程概...
-
商亭經營權有償使用合同
商亭經營權有償使用合同{子問題開始}商亭經營權有償使用合同甲方:______________乙方:______________為營造我市旅遊商業氛圍,點綴美化城市,方便廣大市民,經市政府同意,對市區公共場所的商亭經營權面向社會公開招標,本着公開、公平、公正的原則,通過公開拍賣乙方獲得__...