土方工程承包協議書範本的格式
場地平整、管溝的開挖以及路基的開挖等都是常見的土方工程。具體來講,土方工程從承包到實施都需要相應的規則和措施來保障工程能夠順利進行。那麼關於土方工程承包協議書範本的格式是什麼樣的呢,下文中給出一篇範本,請大家閲讀參考。
土方工程承包協議書範文
發包人(以下簡稱甲方)
承包人(以下簡稱乙方),
經雙方協商一致制定本條款,雙方務必遵照執行。
一、承包項目
本工程地塊土方的開挖、運棄、平整。免費公文網版權所有
二、承包方式
包挖、包運、平整,不得轉包。
三、承包價格
開挖、運輸土方元/m3(石砂)。
四、工期要求
按圖紙要求尺寸進行開挖,自月日開始施工,在天內完成基地土方的挖、運、填土方均需按圖紙要求整平。
五、質量與施工要求
1、基地的平面位置、底面尺寸、邊坡坡度、標高和持力層等應符合設計圖紙的要求,偏差控制在施工規範允許範圍內。
2、做好水溝和排水設施。達到位置、尺寸和標高符合設計要求。
3、回填土時,應清除草皮、雜物和排除積水,並應分層夯實,夯實後的密實度應達到設計要求。免費公文網版權所有
4、土方挖完後須經設計、建設(監理)、公司、質監站檢查符合要求後,方為合格;否則承擔整修、返工費用。
六、安全要求
1、開工前、乙方應做好本工種工人的安全思想教育和安全注意事項並做好交底記錄。
2、嚴格按照土方工程施工技術操作規程中的安全注意事項進行施工。否則出現安全事故,概由乙負責。
3、遵守工地規章制度,服從現場管理人員的指揮及上級有關部門的監督管理。
4、開挖的土方應按指定的地點堆放。保證施工道路暢通。
5、雨季施工應注意邊坡穩定,加強檢查工作,必要時可適當放緩邊坡或設置支撐擋土板。
6、發現地下水或預埋管道、電纜線等應及時報告工地負責人並做好排水防水和其他措施。
七、結算方式
採用現金支付形式,開挖完成經驗收合格後的第2天支付清工程款。
八、仲裁與調解
如若發生勞動爭議和經濟糾紛,雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調解。
本協議書一經簽定雙方均應自覺履行合同義務,不得反悔。本協議書一式兩份,甲、乙雙方各執1份。經雙方簽字蓋章後生效,至工程款結清後自然失效。
單位工程負責人(甲方):承包班組長(乙方):
聯繫電話: 聯繫電話:
X年X月X日 X年X月X日
依據上文我們瞭解了土方工程承包協議書範文的格式,發包人和承包人經過協商後製定條款,內容包括承包項目、方式、價格、工期要求、質量要求、施工要求、安全要求、結算方式以及仲裁與調解。需要注意的是,如果協議書雙方發生了經濟、勞動等糾紛,需要到人民法院或者勞動仲裁部門進行處理。更多相關知識您可以諮詢本站河北律師!
-
施工合同必須到工商局備案嗎?
一、施工合同必須到工商局備案嗎?施工合同簽訂之後已經不用進行備案登記了。住房城鄉建設部關於修改《房屋建築和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》的決定中,已經對於施工合同和監理合同備案登記制度刪除和取消。為貫徹落實國務院深化“放管服”改革,優化營...
-
裝飾工程施工合同糾紛打官司麻煩嗎?
律師解答:不麻煩。律師解析:1、裝飾工程施工合同糾紛打官司不麻煩。2、合同糾紛屬於一種常見的民事糾紛,因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。3、首先向人民法院提交起訴狀和相關證據材料,按照法院的通知時間參加庭審就可以了。4、如果有...
-
辦公樓建築工程承包合同怎麼寫?
辦公樓建築工程承包合同甲方:____________________乙方:___________________甲方在______________建辦公樓一幢,甲乙雙方協商,甲方將此建築工程承包給乙方施工,特訂立如下合同:一、承建方式:包工包料、分期付款。二、樓房規格、建築面積:見圖紙。三、承包價款:________...
-
工程合同是否一定要約定工期?
律師解析:工程合同必須寫工期。法律規定,施工合同的內容包括工程範圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修範圍和質量保證期、雙方相互協作等條款。所以施工合...