土方工程承包協議書範本是怎樣的?
土方工程承包協議書
發包人(以下簡稱甲方)
承包人(以下簡稱乙方)
經雙方協商一致制定本條款,雙方務必遵照執行。
一、承包項目:
本工程地塊土方的開挖、運棄、平整。免費公文網版權所有
二、承包方式:
包挖、包運、平整,不得轉包。
三、承包價格:
開挖、運輸土方 元/m3(石砂)。
四、工期要求:
按圖紙要求尺寸進行開挖,自月日開始施工,在天內完成基地土方的挖、運、填土方均需按圖紙要求整平。
五、質量與施工要求:
1、基地的平面位置、底面尺寸、邊坡坡度、標高和持力層等應符合設計圖紙的要求,偏差控制在施工規範允許範圍內。
2、做好水溝和排水設施。達到位置、尺寸和標高符合設計要求。
3、回填土時,應清除草皮、雜物和排除積水,並應分層夯實,夯實後的密實度應達到設計要求。
4、土方挖完後須經設計、建設(監理)、公司、質監站檢查符合要求後,方為合格;否則承擔整修、返工費用。
六、安全要求:
1、開工前、乙方應做好本工種工人的安全思想教育和安全注意事項並做好交底記錄。
2、嚴格按照土方工程施工技術操作規程中的安全注意事項進行施工。否則出現安全事故,概由乙負責。
3、遵守工地規章制度,服從現場管理人員的指揮及上級有關部門的監督管理。
4、開挖的土方應按指定的地點堆放。保證施工道路暢通。
5、雨季施工應注意邊坡穩定,加強檢查工作,必要時可適當放緩邊坡或設置支撐擋土板。
6、發現地下水或預埋管道、電纜線等應及時報告工地負責人並做好排水防水和其他措施。
七、結算方式:
採用現金支付形式,開挖完成經驗收合格後的第2天支付清工程款。
八、仲裁與調解:
如若發生勞動爭議和經濟糾紛,雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調解。
本協議書一經簽定雙方均應自覺履行合同義務,不得反悔。本協議書一式兩份,甲、乙雙方各執1份。經雙方簽字蓋章後生效,至工程款結清後自然失效。
單位工程負責人(甲方): 承包班組長(乙方):
聯繫電話: 聯繫電話:
年 月 日 年 月 日
以上就是土方工程承包協議書的範本,大家需要了解協議書上的每一條條款,當事雙方也必須按照協議書履行各自的義務和權利。同時這份協議書也是雙方事後發生糾紛的依據。如果您還想了解更多相關知識您可以諮詢本站東營律師。
-
安徽省滁州市施工合同備案還需要去政府進行嗎?
一、安徽省滁州市施工合同備案還需要去政府進行嗎?不需要施工合同備案。取消施工合同備案是建設行政主管部門簡政放權的重要舉措,不僅減少了交易成本,也提高了社會效率。建設工程施工合同備案源自於《房屋建築和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》(以下稱“...
-
工程施工索賠需要注意哪些事宜?
工程施工索賠需按照合同約定的程序來操作,承包人需在承包合同約定時間提出索賠,提供充分的證據,然後進行索賠。索賠的金額協商不成,是可以上訴的。工程施工索賠需要注意哪些事項?本站小編在下面為您詳細介紹。(一)施工索賠須注意1、索賠時效。索賠事件發生後,承包人...
-
鋼構工程安裝合同範本
找專長律師:債權債務律師交通事故律師醫療糾紛律師知識產權律師刑事辯護律師鋼構工程安裝合同在我們進行鋼構工程的過程中是十分必要的,它可以有效的保障施工的質量和規範化,使我們的權益得到相應的保障,以免以後因為不必要的糾紛問題,耽誤工期等。下面,本站小編將會...
-
建築物擱置物脱落物侵權責任人是誰?
一、建築物擱置物脱落物侵權責任人是誰?建築物擱置物脱落物侵權責任人是物品的所有人或管理人;《民法典》第一千二百五十三條,建築物、構築物或者其他設施及其擱置物、懸掛物發生脱落、墜落造成他人損害,所有人、管理人或者使用人不能證明自己沒有過錯的,應當承擔侵...