如何撰寫服裝廠購銷合同範本?
一、 如何撰寫服裝廠購銷合同範本?
服裝廠購銷合同範本撰寫方式如下:
服裝廠購銷合同
根據平等自願,互惠互利的原則,雙方協商經銷協議如下:
第一條 產品名稱、價格、數量。
後附詳細報價單。此價格經雙方認可,作為本合同的附件。
第二條 交貨地點及時間
1.地點:_________________________
2.時間:自本合同簽訂且乙方收到預付款後______日內。
第三條 加工形式
1.乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品,經雙方確認後,再進行批量生產。2.採取乙方包工包料並提供全部輔料的方式。
3.貨物到達甲方指定地點後,甲乙雙方依據訂貨清單進行清點驗收,並辦理交接簽字手續。
第四條 甲方責任
1.甲方通過服裝款式及面料後,在合同生效及執行過程中不得擅自更改。
2.甲方定好量體時間,保證人員齊全。
3.按此合同付款日期,按時付款。
第五條 乙方責任
1.乙方須保證產品質量,如有製作問題,乙方須負責修改。
2.按此合同交貨日期,按時交貨。如未按時交貨,甲方將扣除乙方______________的貨款作為違約金。
第六條 結算方式
1.支票結算。此合同簽訂後____日內,甲方須預付_____________的貨款給乙方。2.終結付款額,依據實際製衣件數,經雙方認可後的款額支付。
3.甲方收到乙方全部貨物並驗收合格後,須在_____________內付清乙方全部貨款。如有延誤,每日須加付_____________的滯納金。
第七條 本合同有效期自簽訂之日起生效,到全部貨款結清之日為止。
第八條此合同經雙方簽字蓋章後生效。如有一方在有效期內欲終止合同,需賠償對方______________的貨款作為違約金。本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方業務代表:__________ 乙方業務代表:____________ 甲方蓋章:______________乙方蓋章:________________ 日期:__________________ 日期:____________________
二、 服裝廠購銷合同意義何在?
服裝廠購銷合同是指買賣雙方根據各自利益需要,在相互協商的基礎上,依法簽訂的規定雙方權利義務的文書憑證。一經簽訂,雙方都必須嚴格遵守,其中也規定了違約方應該承擔的責任和義務。所以對購銷雙方來説,這是非常重要的依據,誰違反合同,誰就要承擔相應的經濟賠償責任。所以説購銷合同非常重要,在簽訂之前要認真研究各項條款內容,確保自己的利益的同時,合理規避風險,做不到的就不要列入,否則會造成不必要的經濟損失和麻煩。
撰寫服裝廠購銷合同範本需要寫明產品名稱、價格、數量,交貨地點及時,甲乙方責任,結算方式,調解方式,以及結算時間等;最後進行落款。該類合同支持協議補充,隨着產品種類和型號的變化,合同中的相關大型條例也會隨之修改。作為具有法律效益的文件,簽署方及撰寫方應認真研究各項條例內容,合理規避風險,若不懂得如何撰寫,研習一個好的範本是一個不錯的選擇。
-
民法典中贈與合同簽訂後可否撤銷
一、民法典中贈與合同簽訂後可否撤銷贈與合同想要撤銷必須要在贈與財產的權利轉移之前撤銷,而且經過公證的贈與合同或者具有救災、扶貧、助殘等公益、道德義務性質的贈與合同是不能撤銷的。《中華人民共和國民法典》第六百五十八條【贈與人任意撤銷權及其限制】...
-
合同沒有編號就無效嗎?
一、合同沒有編號就無效嗎?合同沒有編號並不會導致其是無效的。合同編號並不是合同生效的要件,只要合同主體符合法律規定,合同的內容不違法的,合同就有效。當事人訂立合同,應當具有相應的民事權利能力和民事行為能力。當事人依法可以委託代理人訂立合同。當事人訂...
-
劉XX與路橋區路北街道洋葉村村民委員會土地租賃合同糾紛二審民事判決書
上訴人(原審原告):劉XX。委託代理人:張元,浙江新台州律師事務所律師。被上訴人(原審被告):路橋區路北街道洋葉村村民委員會。法定代表人:於XX。委託代理人:茅XX,浙江XX律師。委託代理人:李X,浙江XX律師。上訴人劉XX因土地租賃合同糾紛一案,不服台州市路橋區人民法院(2015)台路...
-
質押合同是簽訂時生效嗎
一、質押合同是簽訂時生效嗎質押合同並不是簽訂之日起生效,自出質人交付質押財產時設立生效。質押合同是諾成合同。質押權以質押物的轉移佔有為生效要件。簡單的説就是債權和物權成立的條件不同,但是合同一經諾成即告成立且生效,但是物權的生效需要質押物轉移佔有...