建築工程施工合同樣本

建築工程施工合同樣本

按照《中華人民共和國民法典》的規定結合本合同項下工程的具體情況，雙方經協商達成一致協議並書立本合同以資共同遵照履行：

第1條 工程概況

1.1工程名稱：甲方名下私房拆除及修建

1.2工程地點：本市橋口區太平洋

1.3承包範圍：舊房拆除，新房重建

1.4承包方式：包工包料

1.5建設工期：本工程自2005年3月28日開工，於2005年5月28日竣工

1.6工程質量：參照國家房屋質量有關要求

1.7合同價款（人民幣大寫）：×叁×佰×叁×拾元每平方米（根據建築施工完成後實際面積結算）

第2條 甲方工作

2.1開工前10天，向乙方進行現場交底，全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物；向乙方提供施工所需的水，電，氣及電訊等設備，並説明使用注意事項；辦理施工所涉及的各種申請，批件等手續。

2.2指派[ ]為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量，進度進行檢查。

2.3協調有關部門做好現場保衞，消防，垃圾處理等工作，並承擔相應費用。

第3條 乙方工作

3.1參加甲方組織的現場交底，擬定施工方案和進度計劃[附件一]，交甲方審定。

3.2指派[ ]為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質，保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執行施工規範，安全操作規程，防火安全規定，環境保護規定；嚴格按照圖紙或作法説明進行施工，做好各項質量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。

3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建築物，設備管線，古樹名木不受損壞。做好施工現場保衞和垃圾消納等工作，處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住户）的關係。

3.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第4條 關於工期的約定

4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應徵得乙方同意，並支付乙方因趕工採取的措施費用。

4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電，停水，停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一週內累計計算），工期相應順延。

第5條 關於工程質量及驗收的約定

5.1本工程以施工圖紙，作法説明和《建築裝飾工程施工及驗收規範》，《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》（等國家制訂的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。

5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

5.3甲，乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求複驗時，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，甲方應承擔複驗費用，由此造成停工，工期順延；若複驗不合格，其複驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

5.4由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

5.5工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知10日內組織驗收，並辦理驗收，移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用和相關費用。

第6條 關於工程價款及結算的約定

6.1本合同生效後，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款於竣工結算後二個月內根據實際情形結算。

本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設場所後3日內，甲方支付總計工程款的30%，計人民幣×元；

第一層樓施工完畢（加蓋預製板）後支付總計工程款的15%，計人民幣×元；

第二層樓施工完畢（加蓋預製板）後支付總計工程款的15%，計人民幣×元；

第三層樓施工完畢（加蓋預製板）後支付總計工程款的15%，計人民幣×元；

全部內外牆裝飾完畢後支付總計工程款的15%，計人民幣×元；

全部工程完成甲方試用二個月內如無質量異議支付總計工程款的10%，實際面積的差價與此同時結算。

第7條 關於材料供應的約定

7.1本工程乙方負責採購供應的材料[附件二]，應為符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。

7.2凡由乙方採購的材料，設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

第8條 有關安全生產和防火的約定

8.1乙方提供的施工圖紙或作法説明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。

8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》，《建築安裝工人安全操作規程》，《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規，規範。

8.3由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程，消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

第9條 獎勵和違約責任

9.1由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方100元。

9.2由於乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元違約金。

9.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱，陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

第10條 爭議或糾紛處理

10.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。

10.2當事人不願通過協商，調解解決或者協商，調解不成時，雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。

第11條 附則

11.1本合同正本兩份，雙方各執一份。

11.2本合同履行完成後自動終止。

甲方：

乙方：

日期：

日期：

附件一：施工圖紙或作法説明

附件二：乙方提供材料及施工質量要求

1.水泥，使用黃石華新水泥，樑柱現澆使用號，牆，地粉砌使用號；

2.水泥與黃沙的比例在樑柱現澆中不得少於；在牆，地粉砌中不得少於；

3.內外牆粉砌厚度不得少於×MM；地坪厚度不得少於×MM；

3.鋼筋，樑柱中使用直徑不得小於18MM，陽台牛腿中使用直徑不得小於22MM；

4.任何牆壁厚度不得小於240MM；

5.其他約定：