包清工協議書

合同的訂立又稱締約，是合同雙方動態行為和靜態協議的統一，它既包括締約各方在達成協議之前接觸和洽談的整個動態的過程，也包括雙方達成合意、確定合同的主要條款或者合同的條款之後所形成的協議。合同一般都是雙方的法律行為，只有雙方當事人協商一致才能成立，也就是説訂立合同是一個動態的過程，不論以何種方式訂立協議都必須經過要約和承諾這兩個階段。

精選律師 · 講解實例

請問包清工協議書怎麼寫，有範文嗎

包清工協議書範文如下：
甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名，身份證號碼）
乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名，身份證號碼）
　　甲方擬建房屋一座，位置在＿＿＿縣＿＿鎮＿＿村＿＿組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。
　　一、雙方權利義務
　　⒈乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。
　　⒉乙方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料，所提供建築材料應符合相關國家標準。
　　⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
　　⒋工期從＿＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日開始建設，工期為＿＿＿天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
　　⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
　　⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
　　二、質量要求
　　⒈乙方應當本着保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。
　　⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。
　　⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
　　⒋房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方須進行免費維修。
　　三、付款方式
　　⒈工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣＿＿＿元。
　　⒉付款時間：第一次付款在施工開始後＿＿＿天內，第二次付款在＿＿＿，第三次付款在＿＿＿，第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後＿＿＿＿天內給付。
　　四、違約責任
　　⒈由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金＿＿＿元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金＿＿＿元。
　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金＿＿＿元（或每日承擔違約金＿＿＿＿元）。
　　五、爭議解決辦法
　　⒈發生合同爭議時，雙方應友好協商。
　　⒉如協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
　　六、附則
　　⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。
　　⒉本合同自簽訂之日起生效。
　　⒊以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
　　                                                               甲方簽字：
　　                                                              乙方簽字：
                                                                        年　　月　　日