園林綠化機械勞務合同
法律2.27W
園林綠化施工合同範本是怎樣規定的?
工程名稱: 工程地點: 建設單位:(以下簡稱甲方) 施工單位:(以下簡稱乙方) 經甲、乙雙方協議,本工程由乙方負責為甲方進行_______________園林綠化工程施工,本着互相協作、緊密配合的原則和保證工程順利進行,特簽訂此合同以共同遵守。 一、工程內容和承包方式: 1、工程內容包括、、等工程。 2、按包工、包料、包工期、包質量的大包乾式承包。 3、園林綠化所需的材料、植物品種、數量、規格按配置方案及工程預算書。 二、工程造價: 乙方按工程施工範圍、施工圖紙提交一份工程預算書,按園林建築、綠化____類工程標準取費,人工、材料、機械調差按施工期間有關文件執行,工程造價暫定為人民幣元。 三、付款方式: 1、方簽訂合同後,甲方支付工程造價的______%給乙方作為工程預付款。 2、工程完工甲方初驗合格後付款項______%,餘款待保養期滿(三個月)甲方驗收合格後十天內一次付清。 四、工期 1、本工程總工期天(日曆從開工之日算起)。 2、開工日期______年月日。 3、竣工日期______年月日。 五、雙方責任: (一)甲方責任: 1、負責辦理施工報建手續,領取建築許可證和施工許可證。 2、組織工程竣工驗收,並按合同規定辦理結算。 (二)乙方責任: 1、按施工圖紙及有關施工技術規範進行施工。 2、承擔綠化工程完工後的保養責任,保證綠化工程苗木成活率100%。保養期內補種苗木的保養順延1個月。 3、工程竣工後清理現場,做到工完場清。 六、本合同一式兩份,雙方簽字生效,各執一份,具同等效力。 甲方(蓋章): 乙方(蓋章): 代表(簽字): 代表(簽字): ___年___月___日 以上就是根據規定對園林綠化施工合同範本的回答。-
瀋陽八級工傷賠償
瀋陽八級工傷能賠償多少錢一般是11個月的一次性傷殘補助金(如果繳納工傷保險的按照繳費基數如果沒有繳納按照本人平均工資),護理費住院伙食補助費等,停工留薪期間的工資按照本人受傷前的平均工資按月發放,如果離開用人單位還可以額外獲得七個月的一次性就業補助金和...
-
可以在外地做婚檢嗎
做司法鑑定dna在外地做可以嗎答案是肯定的,只要是在具備法醫物證鑑定資質的機構做的司法鑑定報告,在外地做結果一樣有效,因為司法鑑定da的結果都是全國通用的。所以,在找鑑定機構的時候一定要注意該鑑定機構是否具備相應的資質。在現實生活中,司法鑑定da的應用非常...
-
挪用資金後歸還能免責嗎
挪用資金後歸還能免責嗎1、如果挪用單位資金未超過三個月歸還的,一般是不需要承擔刑事責任的,但如果挪用的資金用於非法活動的,要承擔刑事責任。挪用資金是否構成犯罪,要考慮到幾個方面的因素:挪用的時間、用途、金額、是否歸還。如果已構成犯罪,雖歸還但司法機關仍...
-
撫養費和解協議
協議撫養費可以反悔嗎可以的,應與對方協商,如果協商不成,可向法院提起訴訟,由法院判決對方是否需要支付撫養費。第三十七條離婚後,一方撫養的子女,另一方應負擔必要的生活費和教育費的一部或全部,負擔費用的多少和期限的長短,由雙方協議;協議不成時,由人民法院判決。關...