新辦公室裝修合同樣本精選新
新辦公室裝修合同樣本精選新
甲方:(以下簡稱甲方)——裝修單位
乙方:(以下簡稱乙方)——裝飾公司
依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定合同如下:
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工程承包方式:包工包料
4、 工程概況:建築面積 平方米。
二、 工程裝修內容
綜合樓室內棚面、牆面、地面、電氣等裝飾工程
三、 工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求爲依據;
工程造價爲:¥ 元。(以甲方認定的單價爲準,工程量竣工後以審計爲準)
四、 工程期限
工程開工日期:20 年 月 日
工程竣工日期: 20 年 月 日
五、 質量要求
按國家建設部行業標準JGJ73—91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用,人爲造成的質量問題除外),屬於乙方責任的,乙方無償保修,保修期爲一年,終身維修。
六、 付款方式
1、合同簽定後,甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格後,甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩餘工程款作爲質保金 內付清。
七、雙方責任
1、 甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、 乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議:
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價後,以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字爲準,並列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)
3、 工程量發生變化時,按竣工後工程審計的工程量計算爲準。
4、 如甲方或乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、 合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,並具有同等法律效力。
甲方單位名稱: 乙方單位名稱:
(蓋公章) (蓋公章)
簽約日期: 簽約日期:
-
裝修管理協議書模板
裝修管理協議書模板物業管理項目:電話:委託人(業主):棟層號電話:受委託人/公司:電話:爲加強莊園裝修管理,保證裝修質量及居民的居住安全和正常生活,特制定雙方的責任、義務如下:管理公司:一、負責莊園樓內的裝修管理。二、保證裝修期間正常水電供應。三、協助業主定期對...
-
湖南省岳陽市住宅室內裝飾裝修工程施工合同書範本
湖南省岳陽市住宅室內裝飾裝修工程施工合同書範本發包方(以下簡稱甲方):_________委託代理人(姓名):_____________單位:___________________________住所地址:_______________________聯繫電話:_______________________手機號:_________________________承包方(以下...
-
江蘇省無錫市家庭居室裝飾裝修工程施工合同(示範文本)
江蘇省無錫市家庭居室裝飾裝修工程施工合同(示範文本)合同編號:________發包人:________承包人:____________住所:__________住所:______________委託代理人:____營業執照號:________電話:__________法定代表人:________電話:________BP機號:________委託代理人:________電話...
-
裝修合同糾紛判決書
合同糾紛訴訟是指人民法院根據合同當事人的請求,在所有訴訟參與人的參加下,審理和解決合同爭議的活動,以及由此而產生的一系列法律關係的總和。合同糾紛的內容涉及到合同本身內容的各個方面,糾紛內容多種多樣,幾乎每一個與合同有關的方面部會引起糾紛。而合同糾紛從...