建築工程工期索賠的依據是什麼,索賠需要滿足什麼條件
一個完整的專案之中包含了諸多子專案,需要各方當事人協調合作,共同努力,以求在限定工期內高質量的完成工程。但在現實生活中,由於不能再限定工期內完成工程專案的現象層出不窮,此時發包方可以根據具體情況判斷建築工程工期索賠的依據是否滿足,在向人民法院提起訴訟。
工期索賠,一般是指承包商依據合同對由於非自身的原因而導致的工期延誤向業主提出的工期順延要求。
一、工期索賠的具體依據
承包商向業主提出工期索賠的具體依據主要有:
(1)合同約定或雙方認可的施工總進度規劃;
(2)合同雙方認可的詳細進度計劃;
(3)合同雙方認可的對工期的修改檔案;
(4)施工日誌、氣象資料;
(5)業主或工程師的變更指令;
(6)影響工期的干擾事件;
(7)受干擾後的實際工程進度等;
二、《建設工程施工合同(示範文字)》(GF-2020-0201)確定的可以順延工期的條件
《建設工程施工合同(示範文字)》(GF-2013-0201)第7.5.1項規定,在合同履行過程中,因下列情況導致工期延誤和(或)費用增加的,由發包人承擔由此延誤的工期和(或)增加的費用,且發包人應支付承包人合理的利潤:
(1)發包人未能按合同約定提供圖紙或所提供圖紙不符合合同約定的;
(2)發包人未能按合同約定提供施工現場、施工條件、基礎資料、許可、批准等開工條件的;
(3)發包人提供的測量基準點、基準線和水準點及其書面資料存在錯誤或疏漏的;
(4)發包人未能在計劃開工日期之日起7天內同意下達開工通知的;
(5)發包人未能按合同約定日期支付工程預付款、進度款或竣工結算款的;
(6)監理人未按合同約定發出指示、批准等檔案的;
(7)專用合同條款中約定的其他情形。
因發包人原因未按計劃開工日期開工的,發包人應按實際開工日期順延竣工日期,確保實際給期不低於合同約定的工期總日曆天數。因發包人原因導致工期延誤需要修訂施工進度計劃的,按照第7.2.2項[施工進度計劃的修訂]執行。
由以上資訊我們可以總結出,並不是所有在限定工期內無法完成的工程都是能以建築工程工期索賠的。當事人需要根據實際情況,判斷自己遇到的請款是否滿足提出申請的條件和依據,若滿足的,需要按照法定流程向人民法院提出訴求。
-
辦公樓建築工程承包合同怎麼寫?
辦公樓建築工程承包合同甲方:____________________乙方:___________________甲方在______________建辦公樓一幢,甲乙雙方協商,甲方將此建築工程承包給乙方施工,特訂立如下合同:一、承建方式:包工包料、分期付款。二、樓房規格、建築面積:見圖紙。三、承包價款:________...
-
建設工程發包合同的效力
做過建築工程的人都知道,在進行建築工程建設時,一般都會把工程包給專業的公司或者團隊來做,這就是我們常說的工程承包。發包人一般不會把工程發包給一個供應商,把工程分包給兩個供應商,這就是分包,這時候要簽訂建築工程分包合同,那麼建設工程發包合同的效力是什麼樣的...
-
為什麼要取消施工合同備案
取消施工合同備案是建設行政主管部門簡政放權的重要舉措,不僅減少了交易成本,也提高了社會效率。取消施工合同備案是一項簡政放權的重要舉措,減少了交易成本,提高了社會效率,也有利於市場主體的成長。《房屋建築和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》第四十七條...
-
實際施工人的認定?
律師解析:實際施工人的認定條件有:(1)是無效合同的承包人。有效的建設工程施工合同中不存在實際施工人的說法,直接稱為施工人。(2)是違法承包人。它沒有取得相應建設工程施工資質,違反了我國《建築法》、《民法典》(2021年1月1日起施行)的相關規定。(3)它與發包人之...