工程款結算有哪些問題
在建設工程專案中,發包方需要按照雙方的約定支付工程款給承包方。實踐中,圍繞工程款結算而產生的問題是比較多的,包括拖欠工程款等等。那麼大家知道主要的工程款結算問題有哪些嗎?本站小編為你做詳細解答。
工程款結算有哪些問題
城市基礎設施專案建設中的工程款結算,一般情況下都按國家有關規定執行,甲方、乙方若有問題都有法可依、有據可循,矛盾並不突出。
《民法典》(自2021年1月1日起施行)
第八百零七條 發包人未按照約定支付價款的,承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的,除根據建設工程的性質不宜折價、拍賣外,承包人可以與發包人協議將該工程折價,也可以請求人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。
但現實過程中由於一些有受人們主觀意志所控的因素出現,仍有不少問題產生並困擾著甲、乙雙方在工程款上的結算。
主要表現在以下兩方面:
(一)國家政策有變客觀上使工程款結算不能正常進行
任何一個國家、一個地區、一個部門在制定政策時,必然是著眼於長遠利益,著眼於巨集觀和全域性,政策一旦制定也不會朝令夕改,但這並不意嚅著執行過程中沒有區域性的修正和改動,特別是牽涉到一些重大突發事件,政策的變化往往也是很大的。若一年來國家在固定資產投資方面上的巨集觀調控,就與前幾年的經濟政策非常不同;又若美國聯邦銀行對美元的加息,也是從美國經濟的實際情況出發。這些政策上的變動反映在專案建設中——特別是城市基礎設施專案,就是建材價格的上升或下浮,對工程總投資及建設工期的影響都是很大的,特別是近年來專案概算中剔除材差因素後,一旦材料價格突破原招投標報價時,乙方很難承受,甲方也不便處理。受制於招標中“公開、公平、公正”的原則,不能隨意變動報價,由此影響到專案工程款的正常結算。
(二)專案不能按時建設客觀上影響工程款的正常結算
專案不能按時、按進度正常建設會有多種原因,除了國家巨集觀政策上的變動外,實際建設中由於前期規劃設計變更、動遷不能及時跟上,以及建材、裝置等供應滯後,甚至發生施工中意想不到的事故時,都會影響到專案的正常建設,而一旦工期有拖延必然會影響到工程款上的結算,特別是城市基礎設施專案的建設,由於涉及面廣、變化因素多,往往在規劃、設計、運遷中有重大變更,直接增加或減少專案投資,進而影響甲、乙方的工程量結算這種情況是屢見不鮮的,客觀上造成專案建設在工程款的結算時,不能按原先招投標時的報價結算。
除了上述兩大原因外,在城市基礎設施專案工程款結算中還有其他一些原因,若專案竣工時有關部門對決算的最後審定及稽核,甲方或乙方在日常建設中對工程款支付的墊或滯付,都涉及到工程款的最終結算。為此,甲、乙雙方要本著對國家利益、企業利益負責的原則,在不違背有關法律、制度的前提下友好協商解決。比如針對建材上漲後的補差處理,甲方不應以專案是招投標為由,完全不考慮國家巨集觀控因素置乙方利益不顧;乙方也不能一味將建材上漲後的所有費用都希望甲方承擔下來,這中間確實要找到一個雙方都能接受的平衡點。即使乙方不受重大損失能繼續維護信譽施工下去,也使甲方能在一個可承受的合理補償範圍內酌補償。因為無論如何,甲、乙雙方的目標是一致的,是要早日建成專案並使它發揮作用,發揮效益。
有了上述共識,相信會有許多辦法去解決專案建設中的工程款結算方面的問題。只要互有誠意,確定一個合時時段,談擾一個雙方可承受的合理範圍,再尋找一家雙方依賴的第三方來做差異數的最終裁定,許多矛盾和問題都會圓滿解決。
在對建設工程款進行結算的時候,可能會出現兩方面的問題,一個是國家政策有變客觀上使工程款結算不能正常進行,另一個是專案不能按時建設客觀上影響工程款的正常結算。具體的內容,本站已經在上文中進行了闡述,希望對您有所幫助。
-
公司拖欠貨款可以到勞動局告他們嗎
不可以。如果只是拖欠貨款,勞動局是不會管的。勞動者與用人單位因工資支付發生勞動爭議的,當事人可依法向勞動爭議仲裁機關申請仲裁。對仲裁裁決不服的,可以向人民法院提起訴訟。《勞動合同法》第三十條:用人單位應當按照勞動合同約定和國家規定,向勞動者及時足額支...
-
工程欠款糾紛怎麼處理
拖欠工程款是工程糾紛中常見的糾紛型別之一,出現拖欠工程款的情況不同,其處理方式也有不同。譬如對於因沒有支付能力而拖欠工程款的行為,應當通過訴訟方式儘快取得法院生效判決,理由是如果沒有法院的生效判決,任何強制措施都是沒有法律依據的。只有取得生效判決方能...
-
工程誤工費比例是多少
工程誤工費=誤工收入乘以誤工時間。《人身損害賠償司法解釋》第二十條規定,誤工費根據受害人的誤工時間和收入狀況確定。誤工時間根據受害人接受治療的醫療機構出具的證明確定。受害人因傷致殘持續誤工的,誤工時間可以計算至定殘日前一天。受害人有固定收入的,誤...
-
工程索賠有哪些分類?
工程索賠工程索賠是指在合同履行過程中,對於並非自己的過錯,而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失向對方提出經濟補償和(或)時間補償的要求。索賠是工程承包中經常發生的正常現象。由於施工現場條件、氣候條件的變化,施工進度、物價的變化,以及合同條款、規範...