審價程式不規範險些多付200萬元工程款
案情簡述
某縣菸草公司職工集資建設宿舍樓三座,由菸草公司統一辦理規劃、土地、建設等手續,分別與乙、丙兩家建築公司簽訂施工合同。合同中約定:發包人不按約定支付工程款,按不能支付部分每日2%支付違約金給承包人;發包人收到竣工結算報告及結算資料後28天內無正當理由不支付工程竣工結算價款,從第29天起按承包人同期向銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息,並承擔違約責任。合同履行過程中,菸草公司先後支付乙建築公司工程款748萬元。 工程竣工後,乙建築公司向菸草公司提交了竣工結算報告,工程價款1150餘萬元,菸草公司應其要求出具收到證明。菸草公司隨即委託該縣建設局下屬招標代理公司(不具有工程造價審計資質)進行審價,因價格懸殊較大,菸草公司不同意建築公司提交的竣工結算報告,進而委託專業工程造價諮詢機構進行審計。因種種原因,在長達一年時間內未能完成最終審計。 乙建築公司起訴到法院,要求支付工程款403萬元(以其提交的決算價款為依據進行結算)並自菸草公司收到竣工結算報告及結算資料後29天起支付違約金(按不能支付部分每日2%支付違約金)和拖欠工程款利息(按信用卡逾期還款利率)。菸草公司開始試圖通過協商解決爭議,但乙建築公司勝券在握拒絕調解。
辦案思路及心得
律師接到委託後在立即全面蒐集資料,在一份不起眼的鑰匙交接收條上尋找到對菸草公司有利的證據,乙建築公司在移交鑰匙時同意必須在3個月內完成審計。但其極力拖延、不配合設計導致到起訴時審計仍未完成。律師還發現,菸草公司的三座宿舍樓分別由乙丙兩家建築公司承建,但專案經理確實丙公司的。同樣由於審計未能完成,在乙建築公司的唆使下,丙公司也起訴了菸草公司。 律師制定了分化瓦解、各個擊破的訴訟策略:鑑於丙公司拖欠的工程款較少,審計事項爭議不大,對丙公司採取調解、讓步,優先支付工程款,換取丙公司的專案經理配合審計。對態度強硬的乙公司則強力抗辯、寸步不讓。律師關於雙方後來達成審計補充協議,結算價應以審計結論為依據、審計遲延的責任在於建築公司的主張得到法院的認可。
裁判結果
最終法院判決支付乙建築公司工程款207萬元。 乙建築公司不服,提起上訴,二審維持後又申請再審,最終維持一審判決結果。
-
工程欠款糾紛怎麼處理
拖欠工程款是工程糾紛中常見的糾紛型別之一,出現拖欠工程款的情況不同,其處理方式也有不同。譬如對於因沒有支付能力而拖欠工程款的行為,應當通過訴訟方式儘快取得法院生效判決,理由是如果沒有法院的生效判決,任何強制措施都是沒有法律依據的。只有取得生效判決方能...
-
如何追工程欠款
追工程欠款的方法是:1、與欠款人進行協商,主動與發包人、轉包人、違法分包人等進行協商解決,爭取能夠達成還款協議。2、找追債公司幫助,在欠款人拒不支付工程欠款的情況下,部分被欠款人選擇請求追債公司的幫助,來協助要回工程欠款,但存在一定的法律風險。3、通過向法...
-
一張工程款欠條可以起訴嗎
可以,向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。訴訟時效期間從其明確表示不履行義務之日起計算。如果工程款時分期支付的,訴訟時效期間從最後一期履行期限屆滿之日起計算。《民法典》第一百八十八條:向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。法...
-
給政府單位做事不結錢怎麼辦
1、可以通過向法院起訴要求還款,法院會依法做出判決。2、勝訴之後,如果對方拒絕履行的,勝訴方可以向人民法院申請執行,也可以由審判員移送執行員執行。3、法院在受理強制執行後,會依法查詢債務人名下的房產、車輛、證券和存款;4、被執行人不履行法律文書確定的義務的...