工程索賠證據怎麼提交?
索賠證據的提交由施工單位負責,索賠證據的提交分為兩種情況:一種情況是,施工單位在向合同另一方提出索賠申請時需要向其提交索賠證據;另一種情況是,若索賠未獲合同另一方同意而需要採取訴訟或仲裁方式解決索賠爭議時,需要向法庭(或仲裁庭)提交索賠證據。
1、索賠證據提交的主體都是提出索賠的施工單位
我國現行法律對民事舉證責任的規定是“誰主張,誰舉證”,提出索賠的一方有責任提供證據證明索賠事項。中華人民共和國建設部與國家工商行政管理局制定的《建設工程施工合同》示範文字也規定了施工單位在索賠過程中承擔舉證責任。
2、索賠證據的提交都應當在規定的期限內完成
當施工單位向另一方提出索賠申請時,應在施工合同約定的期限內提交證據。若索賠未獲合同另一方同意而需要採取訴訟或仲裁方式解決索賠爭議時,應當在規定的舉證期限內進行。
法律依據:《中華人民共和國民法典》規定,發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、裝置、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權請求賠償停工、窩工等損失。因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當採取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械裝置調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。因發包人變更計劃,提供的資料不準確,或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計,發包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。
工程索賠的主體一般是考慮索賠權進行和生效處理的施工單位主體,索賠要走工程法律層面規定的實際具體特殊相結合的流程,並且索賠要在法律法規規定的期限範圍內完成和執行,未按照約定時間存在延期的情形的,由當事人自身承擔責任。
-
經過招標的合同能否修改違約責任
一、經過招標的合同能否修改違約責任招標人與中標人對雙方簽訂的中標合同實質性內容不能進行變更。在有關法律條文中,並未對哪些屬於實質性內容以及變更多少屬於實質性變更進行規定。而違約條款往往是在出現爭議解決時候使用的,並不屬於商務條款,在不損害第三人利...
-
如果招標的工程量超了怎麼辦?
一、招標的工程量超了怎麼辦?1、看合同約定。合同約定了量差的調整方式,應執行合同約定。2、若合同沒有約定,按照法律規定確定。發包人應對工程量的準確性負責,應按實際驗收合同的工程量調整。注意必須是驗收合同的工程量,因承包人原因造成工程量增加的,一般不能調...
-
工程合同幾年後起訴生效
一、工程合同幾年後起訴生效工程合同產生糾紛的,要在產生糾紛後3年內起訴才有效,向法院主張權利的訴訟時效是3年。《中華人民共和國民法典》第一百八十八條【普通訴訟時效、最長權利保護期間】向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。法律另有規定的,依...
-
土建工程質量檢測
在一個工程專案招投標結束後,會確定承包方,而承包方承包工程以後對工程的完成沒有依照招投標檔案的要求或者其他原因,進而分包方和承包方可能會產生工程質量方面的糾紛。工程建設過程中,在注重工程建設速度的同時,更要注重工程建設的質量。因為在工程合同中會約定質...