汙水處理總承包工程合同標準範本什麼樣?
一、汙水處理總承包工程合同標準範本什麼樣?
建設單位: (以下簡稱甲方)
承建單位: (以下簡稱乙方)
根據《民法典》及相關法律、檔案規定,結合本工程的實際情況,經甲、乙雙方友好協商一致,在公平、公開、公正的原則上訂立本合同,以便甲、乙雙方共同遵照執行。
第一條 工程概況
1、工程名稱:
2、工程內容:生化池(含土建工程)的汙水處理的全部工作內容。
3、工程規模:日處理量為M3/d。
4、工程範圍:3/d生活汙水處理工程專案的“生化池”工藝設計、土建設計、土建 施工、工藝設施費、工藝設施安裝費和生化池的監測、驗收等所有費用。
第二條 工程合同價款
1、本工程包乾綜合單價為: 元/M3;設計汙水處理池總量暫定為: M3。
2、今後可根據實際需要及甲方的要求,在綜合單價不變的情況下,增減或變更工程 量。
第三條 工期
1、本合同總工期為個日曆天,具體進場時間以甲方書面通知為準。
2、本合同工期已充分考慮雨雪、暴風、停水、停電、節假日等因素的影響。
第四條 工程質量和驗收
乙方應保證本工程汙水經處理後的出水水質達到國家《汙水綜合排放標準》(GB897 8-1996)的叄級排放標準,並通過當地環保局的驗收。
第五條 雙方工作
1、甲方工作
1.1指派為甲方工地代表,協助乙方協調與工程總承包方的關係,負責監督檢查工程 質量、進度、安全以及施工期間的質量驗收及其它事宜。
1.2向乙方提供施工用水、用電介面,接駁點費用及水電費用由乙方自理。
1.3保證按合同要求及時支付工程款,若延期將承擔相應的經濟損失。
2、乙方工作
2.1指派為乙方工地代表,負責工程管理和施工,履行合同中的各項工作,精心設計 施工,確保工程質量,按合同規定的時間及時完工和交付使用。
2.2保證按圖施工,做到無滲漏,無二次汙染,並對質量負責。
第六條 工程價款的支付與結算
1、單個生化池土建工程全面完工後支付該生化池合同價款的50%。
2、單個生化池全面竣工,環保局對該工程按環評要求進行綜合驗收,生化池單項合 格後,支付該生化池合同價款的30%。
3、本工程全面竣工,並經驗收合格,雙方辦理完結算,支付至結算價款的95%,留 5%作質保金,待保修期滿後一次性無息退還。
第七條、保修期
1、本工程保修期為年(按國家有關保修條款執行),自通過工程竣工驗收合格,交甲方使用之日起計算。
2、保修期內如排放水質達不到排放標準,由乙方無償整改除錯直到合格為止。
3、質保期內工藝及工藝設施出現問題時乙方須在接電話4小時以內趕到現場免費處 理。
第八條 違約責任
1、合同簽訂後,甲、乙雙方須共同遵守,誠實守信,任何一方不得無故變更或終止 合同。如一方違約,不履行合同義務,終止合同,均須賠付對方合同總價3%的違約金,違約金不能補足其損失的還須支付賠償金。
2、合同出現爭議不能履行時,雙方應本著友好的原則解決,若雙方不能達成協議, 可由當地勞動仲裁機構進行仲裁。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
二、附條件合同有哪些?
1、延緩條件。延緩條件是指以其成就來決定合同效力發生的條件。合同成立之後,當事人不願使它立即生效,待所附條件成就後合同才開始生效。故有延緩或停止合同生效的作用。
2、解除條件。解除條件是指合同效力的終止決定於所附條件的成就。如所附解除條件成就時,原來的權利或義務即行解除,如所附條件不成就,則合同繼續有效。
3、肯定條件。肯定條件是指以發生某種客觀事實為附條件的內容,故又稱積極條件。它以一定事實(所附條件)的發生為條件成就,而以所附事實的不發生,則為條件不成就。
4、否定條件。否定條件是指以不發生某種客觀事實為其條件的內容,故又稱消極條件。否定條件與肯定條件相反,它以一定事實的不發生為條件成就,而以該項事實的發生為條件不成就。
附條件合同可以分為延緩條件、解除條件、肯定條件和否定條件的合同。其中,延緩條件是指,以其成就來決定發生的合同效力。否定條件是指,以不發生某種客觀事實作為合同的內容條件。
-
簽訂合同如果違約怎麼賠償處理?
一、簽訂合同如果違約怎麼賠償處理?如果合同違約,按照合同約定進行賠償。損失賠償額應當相當於因違約所造成的損失,包括合同履行後可以獲得的利益。當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,在履行義務或者採取補救措施後,對其他損失請求賠償。當事人...
-
劉XX與路橋區路北街道洋葉村村民委員會土地租賃合同糾紛二審民事判決書
上訴人(原審原告):劉XX。委託代理人:張元,浙江新臺州律師事務所律師。被上訴人(原審被告):路橋區路北街道洋葉村村民委員會。法定代表人:於XX。委託代理人:茅XX,浙江XX律師。委託代理人:李X,浙江XX律師。上訴人劉XX因土地租賃合同糾紛一案,不服台州市路橋區人民法院(2015)臺路...
-
貸款違約金合同違約金怎麼處理?
借貸糾紛律師收集整理了關於貸款違約金合同違約金怎麼處理?的相關法律知識,給大家一些參考。更多借貸糾紛專業問題建議諮詢律師。一、貸款違約金合同違約金怎麼處理?借款人在借款合同期限屆滿不能歸還借款的,應當承擔違約責任。關於違約責任形式,依照《民法典》的規...
-
行紀合同是商事合同嗎,行紀留置權的效力是什麼?
一、行紀合同是商事合同嗎行紀合同是商事合同,因為實際上行紀合同就是屬於行紀人以自己的名義為委託人訂立相關合同的一種經濟方面貿易行為。行紀合同能發生留置權,行紀合同是雙務有償合同,因此行紀人對委託人有報酬請求權,即使雙方未約定報酬的亦然。如果委託人逾...