監控施工合同範本的格式是怎樣的
一、監控施工合同範本的格式是怎樣的?
監控施工合同
甲 方:
乙 方:
依據《中華人民共和國民法典》之規定,遵循平等、自願、公平和誠信的原則,為了明確雙方的權利與義務關係,經友好協商,現就乙方承接甲方安防監控工程事宜達成如下條款,訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程範圍:監控系統方案書
工程內容:監控裝置購置、系統佈線、裝置安裝和除錯
第二條 裝置要求及裝置清單
第三條 工程款及支付方式
第四條 工程建設期限
合同簽訂,預付款到位後,根據甲乙雙方商定日期,最多不超過7天入場,整個施工工期為30天( 年 月 日開工, 年 月日以前乙方按照設計要求完成裝置安裝除錯,並能正常投入使用)
第五條 產品質量及安裝除錯要求
第六條 技術標準和質量保證
1、佈線標準:乙方監控系統佈線方案,嚴格遵照國際《民用閉路監控電視系統》GB50198-94。
2、乙方所供裝置均以生產廠家提供的產品技術資料為技術標準,該等裝置應能達到系統穩定執行的要求,若不能達到要求,甲方有權要求乙方立即更換產品,由此帶來的損失由乙方承擔。
3、乙方對監控佈線、裝置質保期限為兩年。
4、工程完工後如出現質量問題,乙方保證在甲方提出後24小時內派人員檢修。
第七條 工程裝置的驗收
1、甲方付清預付款後,乙方應及時將工程裝置及其部件運送到甲方指定的地方,乙方應要求甲方驗收後書面確認,由乙方負責保管,領料。
2、甲乙雙方在工程結束後,將根據甲乙雙方確認的書面驗收單進行裝置、部件和安裝工程費款項結算。
第八條技術支援及售後服務
1、在系統正式投入施工後,乙方保證派遣專業技術人員按施工的不同階段指導實施,並保證進度。
2、乙方的施工安裝除錯應嚴格按規程進行,並接受甲方的監督。
3、乙方為甲方培訓2名操作人員,要求能達到正確使用和維護裝置。
4、乙方承諾在質保期內,如遇甲方需要調整攝像頭安裝位置,乙方承諾一年內給予五次免費安裝除錯及技術服務,超過五次乙方將按市場行情收取有關工程安裝費用;並承諾質保期內如遇產品質量和系統除錯問題,經電話面授無法解決的,乙方將在5小時到專案現場進行故障排查和解決有關問題。
第九條 驗收和移交
1、系統除錯開通壹周內,由乙方書面通知甲方組織驗收,並提供相關資料。甲乙雙方主管部門組成驗收小組,驗收小組由雙方各指派2名人員組成,驗收小組對系統作全面驗收,驗收合格後各方簽字確認,簽註驗收結論,並由乙方移交給甲方。
2、如甲方在一個月內沒有進行驗收的,則視為預設工程驗收通過。
第十條 裝置保修
1、乙方所提供合同內裝置,從驗收之日起,所有產品及零配件質保期按規定處理。在質保期內,若產品有質量問題,由乙方負責免費更換或維修。質保期滿後,裝置維修時,乙方按成本計算。更換的產品必須為新品,且質保期從更換之日起算。
2、出現簡單技術問題時,乙方應提供電話諮詢,4小時內解決問題。電話諮詢無法解決的,對複雜技術問題,乙方應24小時內到現場服務
重大技術問題應在48小時內到現場服務。若48小時仍不能排除故障的,則應由乙方提供不低於原裝置標準的備用產品保證乙方的正常使用。
第四條 系統開通後壹年內如出現使用故障,乙方負責免費維修,如故障是因人為或意外引起的,需調換的裝置或零件的費用由甲方負責,乙方負責免費維修。
第十一條 違約責任
第十二條 責任免除
1、因甲方不正確的保管、使用、操作等行為引起的產品乃至系統問題,應由甲方承擔責任。
2、發生不可抗力造成一方或雙方損失的,均應當免除對方責任。但應當採取積極措施儘量減少損失,損失擴大的,由該方承擔責任。
第十三條 合同的變更和解除
本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
第十四條 施工期間出現乙方員工工傷事故,由乙方自行負責。施工期間出現如乙方損壞甲方財產,由乙方照價賠償。
第十五條 合同生效與終止
1、本合同自甲乙雙方蓋章並由授權代表簽字之日起生效。
2、本合同在裝置保修、維護期屆滿之日終止。
第十六條 糾紛處理及其他
1、本合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時,依法向合同簽訂地人民法院起訴。
2、本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份。附件與本合同具有同等效力。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
年 月 日
二、監控施工合同的履行原則有哪些?
第一、平等原則;
第二、合同自由原則;
第三、公平原則;
第四、誠實信用原則;
第五、遵紀守法原則;
第六、依合同履行義務原則。
事實上,監控施工合同的格式跟一般的民事合同都是一樣的,不過,國家法律制度並沒有強行規定監控施工合同的詳細條款,對於施工方出具的施工合同,發包方一定要仔細審查合同條款,對於合同中的有些條款有爭議的,在雙方協商一致的情況下可以修改。
-
被網貸騙簽了合同該怎麼處理
律師解析:被網貸騙了簽了合同的處理方式是,首先,可以請求法院或仲裁機構予以撤銷;涉嫌詐騙罪的可以向公安機關報警處理。合同被撤銷後,行為人因該行為取得的財產,應當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的,應當折價補償。法律依據:《民法典》第一百四十八條一方以欺詐手...
-
要約成立內容必須明確嗎
律師解答:必須。律師解析:要約人作出的要約內容必須明確,不能含糊不清,使受要約人不能理解其真正含義,否則無法承諾。同時要約的內容必須具有足以使合同成立的基本條件。我國《民法典》除標的和數量外,其餘條款均可通過合同解釋的方法加以彌補。法律依據:《中華人...
-
企業訂立合同應注意什麼?
律師解析:企業訂立合同需要注意以下問題:(一)核實確認對方當事人的主體資格。(二)合同的形式。(三)合同的必備條款要具體明確。(四)訂約前的合同義務,盡協助、通知義務。(五)合同內容不得損害社會公共利益,不得惡意串通損害國家集體第三人的利益。法律依據:《民法典》第四百六...
-
民法典關於保理合同的規定是怎麼的
律師解析:一是合同的主體。保理合同涉及應收賬款債權人、保理人兩方當事人。二是保理合同的標的。轉讓標的不僅包含“現有的”應收賬款,而且包括“將有的”應收賬款。三是保理服務的範圍。只要符合資金融通、應收賬款管理或者催收、應收賬款債務人付款擔保中的一...