建築工程施工合同不可抗力損失分配
法律1.88W
建築工程遇到不可抗力應該怎麼辦
1.22款說:“不可抗力:指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。”在通用條款第39條則說:“不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發包人承包人責任造成的爆炸、火災,以及專用條款約定的風、雨、雪、洪、震等自然災害。”39.3款裡說:因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔:(1)工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用於施工的材料和待安裝的裝置的損害,由發包人承擔;(2)發包人承包人人員傷亡由其所在單位負責,並承擔相應費用;(3)承包人機械裝置損壞及停工損失,由承包人承擔;(4)停工期間,承包人應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔;(5)工程所需清理、修復費用,由發包人承擔;(6)延誤的工期相應順延。其中第(2)、(3)條的規定與FIDIC紅皮書、新紅皮書的規定就完全相反。在紅皮書裡,將這些不可抗力都列進“僱主的風險”。而對於僱主的風險造成的損失,則全部由僱主承擔。紅皮書裡又將一部分僱主的風險——大體是除自然災害外的不可抗力,列為“特殊風險”。在通用條件裡,65.1承包人對任何由第65.2款特殊風險引起的有關下列情況,均不負賠償及其他責任:(a)除了對按第39條規定在特殊風險發生前被宣佈為不合格的工程以外,對本工程的破壞或損害;(b)對業主或第三者的財產的破壞或損害;(c)對人身的傷亡。從65.1裡我們看到,特殊風險發生後,承包商對人身傷亡不承擔賠償責任。-
關於農民土地的糾紛
關於土地確權的農民糾紛關於土地確權的農民糾紛辦法:第一解決人:土地所有權和使用權爭議,由當事人協商解決。第二解決人:協商不成的,由人民政府處理。單位之間的爭議,由縣級以上人民政府處理;個人之間、個人與單位之間的爭議,由鄉級人民政府或者縣級以上人民政府處理...
-
二手宅基地買賣協議書範本
宅基地買賣協議書範本甲方:身份證:乙方:身份證:甲、乙雙方本著責任分清、自願有償的原則,經雙方充分的協商,現就甲方向乙方有償轉讓之宅基地的土地使用權(長期使用)及上蓋有一層的房產所有權事宜達成如下協議,由雙方共同遵守。達成轉讓協議如下:一、宅基地坐落、面積甲...
-
在小區挪車時造成他人車輛輕微剮蹭並溜走的法律後果
在小區挪車時造成他人車輛輕微剮蹭並溜走的法律後果1、挪車時發生輕微剮蹭並偷偷溜走的,屬於發生交通事故後逃逸。公安機關交通管理部門可以對責任人處以200元以上2000元以下罰款的行政處罰,可以並處15日以下拘留。2、另外,逃逸是我國刑法規定的交通肇事罪的從重...
-
線上教育機構拒絕退錢報警會怎麼處理
線上教育機構拒絕退錢報警會怎麼處理報警沒有什麼用,建議向法院起訴。1、培訓機構不退費屬於民事糾紛,報警的話,警察可能會進行調解,也可能讓當事人去法院起訴。2、因此,遇到這種情況,消費者可以向法院提起訴訟解決。行動建議:1、培訓機構不退費屬於民事案件,報警沒有...