建筑工程承包合作协议是怎样的
建筑工程承包合作协议
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
根据相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。
(一)、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:主要是挖填土石方,所有土石方全部内运、场地平整等。
4、工程方量:此标段挖方总量为立方米(图纸范围内)。
(二)、工程期限
根据双方协商,工程期限自
xxx年xxx月xx日起至xxx年xxx月xx日止。
合同签订时乙方应充分考虑施工期间环境影响、道路情况、车辆运输、管理情况、施工检查、政策变化以及可能出现群众阻挠施工等一切可影响工程施工进度的因素,除自然灾害等不可抗力因素外,出现其他因素工期不予调整。
(三)、工程质量
乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。
(四)、工程价款及结算
1、工程总造价:
经双方确定本合同综合单价为xxxx元/立方米,全部工程造价暂定为人民币xxxx元(大写xxxxx元整),包括挖填土石方费、装车费、平整费、运费、卫生费、弃土费、税金及相关费用,双方不得擅自改变合同价款。
2、本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:
本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。
3、施工履约保证金、工程质量保证金及退还方式
(1)、施工履约保证金和工程质量保证金:人民币xxxxxx元整(¥xxxxx元),乙方于合同生效后xxx日内向甲方支付,如逾期未支付,属乙方放弃该合同,甲方将重新招标;
(2)、工程验收合格后xxxx天退还(无息)。
4、工程价款结算
(1)、合同生效后,甲方在xxxx日内向乙方支付工程总价xxx%作为预付款,即人民币xxxxx元整(¥xxxxxx元);
(2)、工程结束后,甲方在xxx日内向乙方支付工程总价xxxx%的款项,即人民币xxxxxx元整(¥xxxxxx元);
(3)、工程验收结束后,甲方在xxxx日内向乙方付清全部余款,即人民币xxxxx元整(¥xxxxx元)。
(5)、工程价款拨付办法:银行转账支付。
(6)、甲方转账:XXX 中国建设银行
乙方转账: XXX中国招商银行
(五)、合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议,或合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由甲乙双方协商解决。双方协商不成时,双方约定采取下面方式逐级解决。
1、调解;
2、向浏阳市仲裁委员会提请仲裁解决;
3、依法向xxxx市人民法院起诉。
(六)、其他事项
1、本合同自双方盖章签字后生效,合同履行完毕后自行无效。
2、本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。
3、本合同正本甲、乙双方各执一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。
甲方: 乙方:
法人代表(签名): 法人代表(签名):
单位盖章: 单位盖章
承包合同在双方签字完成时就开始有法律效力,双方在协商达成一致的情况下也是可以随时进行解除的。如果双方达不成一致的情况下可以到人民法院进行起诉。合同就是法律证据也是赔偿依据。
-
实际施工人的认定?
律师解析:实际施工人的认定条件有:(1)是无效合同的承包人。有效的建设工程施工合同中不存在实际施工人的说法,直接称为施工人。(2)是违法承包人。它没有取得相应建设工程施工资质,违反了我国《建筑法》、《民法典》(2021年1月1日起施行)的相关规定。(3)它与发包人之...
-
建设施工合同无效的六种情形是什么
一、建设施工合同无效的六种情形是什么(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的建设工程施工合同无效;(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同无效。鉴于没有法定资质的单位或个人以挂靠、联营、内部承包等形式...
-
我国转租合同中建筑面积不符算违约吗?
一、我国转租合同中建筑面积不符算违约吗?我国转租合同中建筑面积不符算违约。《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十五条【违约金】...
-
建筑工程施工合同中,实际施工人怎么认定
“实际施工人”是指依照法律规定被认定为无效的施工合同中实际完成工程建设的主体,包括施工企业、施工企业分支机构、工头等法人、非法人团体、公民个人等。【法律依据】《民法典》第七百九十一条 发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、...