建築工程承包合作協議是怎樣的
建築工程承包合作協議
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
根據相關法律法規等規定,爲明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任,確保工程任務的全面完成,在自願、平等、互利的原則下,經甲乙雙方協商同意簽訂本合同。
(一)、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:主要是挖填土石方,所有土石方全部內運、場地平整等。
4、工程方量:此標段挖方總量爲立方米(圖紙範圍內)。
(二)、工程期限
根據雙方協商,工程期限自
xxx年xxx月xx日起至xxx年xxx月xx日止。
合同簽訂時乙方應充分考慮施工期間環境影響、道路情況、車輛運輸、管理情況、施工檢查、政策變化以及可能出現羣衆阻撓施工等一切可影響工程施工進度的因素,除自然災害等不可抗力因素外,出現其他因素工期不予調整。
(三)、工程質量
乙方根據甲方提供的圖紙及資料進行施工,確保工程質量,工程驗收時,應按圖紙和驗收標準執行。
(四)、工程價款及結算
1、工程總造價:
經雙方確定本合同綜合單價爲xxxx元/立方米,全部工程造價暫定爲人民幣xxxx元(大寫xxxxx元整),包括挖填土石方費、裝車費、平整費、運費、衛生費、棄土費、稅金及相關費用,雙方不得擅自改變合同價款。
2、本合同全部工程造價的結算按下列方式辦理:
本合同的工程量是暫定數量,待甲乙雙方共同校定後作爲最終結算的依據。如甲方提供的圖紙和說明書與實際不符,按實際簽證結算。
3、施工履約保證金、工程質量保證金及退還方式
(1)、施工履約保證金和工程質量保證金:人民幣xxxxxx元整(¥xxxxx元),乙方於合同生效後xxx日內向甲方支付,如逾期未支付,屬乙方放棄該合同,甲方將重新招標;
(2)、工程驗收合格後xxxx天退還(無息)。
4、工程價款結算
(1)、合同生效後,甲方在xxxx日內向乙方支付工程總價xxx%作爲預付款,即人民幣xxxxx元整(¥xxxxxx元);
(2)、工程結束後,甲方在xxx日內向乙方支付工程總價xxxx%的款項,即人民幣xxxxxx元整(¥xxxxxx元);
(3)、工程驗收結束後,甲方在xxxx日內向乙方付清全部餘款,即人民幣xxxxx元整(¥xxxxx元)。
(5)、工程價款撥付辦法:銀行轉賬支付。
(6)、甲方轉賬:XXX 中國建設銀行
乙方轉賬: XXX中國招商銀行
(五)、合同糾紛
因履行本合同發生的一切爭議,或合同檔案內容含糊不清或不相一致時,在不影響工程正常進行的情況下,由甲乙雙方協商解決。雙方協商不成時,雙方約定採取下面方式逐級解決。
1、調解;
2、向瀏陽市仲裁委員會提請仲裁解決;
3、依法向xxxx市人民法院起訴。
(六)、其他事項
1、本合同自雙方蓋章簽字後生效,合同履行完畢後自行無效。
2、本合同如有未盡事宜,雙方可以根據具體情況議定附加條款,以便共同遵守。
3、本合同正本甲、乙雙方各執一份,副本應按相關法律法規的規定向有關部門簽證備案。
甲方: 乙方:
法人代表(簽名): 法人代表(簽名):
單位蓋章: 單位蓋章
承包合同在雙方簽字完成時就開始有法律效力,雙方在協商達成一致的情況下也是可以隨時進行解除的。如果雙方達不成一致的情況下可以到人民法院進行起訴。合同就是法律證據也是賠償依據。
-
建築工程合同糾紛需要什麼證據?
律師解析:一、建築工程合同糾紛需要提交的證據有:1、承包方的企業法人營業執照。2、發包方的企業法人營業執照。3、建設工程合同、工程質量簽證單、工程款結算書等。4、法院有權主管或管轄的證據。5、證明合同履行情況的證據。6、根據訴求提交相應的證據。7、其...
-
室外工程發包範圍是什麼?
室外工程牽扯的項目比較多,建設單位往往公平公正原則透過招標的方式發包給有資質的施工單位來施工。那麼室外工程發包範圍是什麼?根據施工工程要求,室外工程發包的範圍包括給排水管道、消防管道、綠化管道、採暖管道及燃氣管道敷設、強電、弱電、道路、綠化以及...
-
工程施工合同無效的利息如何承擔?
一、工程施工合同無效的利息如何承擔因工程合同無效造成損失的,合同有約定的,按合同約定承擔利息。如果沒有約定的,可以按照中國人民銀行發佈的同期同類貸款利率計息。《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第六條當事人對墊資和墊...
-
從哪些方面進行建築工程施工成本管理
建築市場的競爭日益激烈,節約成本,才能實現企業最大的經濟效益,但是我們也不能一味的追求低成本,使用劣質材料,影響建築質量和人員安全,這反而會觸犯法律並引發高額賠償,那麼該從哪些方面進行建築工程施工成本管理呢,請跟本站小編一起了解。一、工程項目成本控制過程中...