委託施工協議書範本是怎樣的?
在實踐中,有時由於各種各樣的原因,一方會將工程項目委託給另一方。經過雙方的協商之後會簽訂委託施工協議書,這樣可以將具體的內容以及工程項目的實際情形羅列成條有。那麼委託施工協議書範本是怎樣的?下面小編爲大家詳細介紹一下。
委託施工協議書
發包方(甲方):________
承包方(已方):________
爲提高泵站品位,創造良好的工作環境,經甲、乙雙方協商一致,甲方將________委託給乙方施工,爲確保如期保質完成本工程,雙方本着互相支援、緊密配合的原則,結合本工程具體情況,明確雙方職責,特簽訂本合同,條款如下:
一、工程地點:________________________________。
二、工程內容
土層基礎、綠化及其他部分工程(詳見圖紙)。
以上項目經雙方會審圖紙之要求及附後預算總表所列項目、規格、備註、數量、要求施工。
三、工期
1、開工日期:本項目工程從________年________月________日起至________年________月________日止,共________個日曆天。
2、施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
四、工程合同價款
經協商本合同總承包價款爲人民幣:________________整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結算。
五、承建方式
乙方對工程包工、包料;包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方負責提供所承建工程材料,必須經雙方確認方可進料施工。
2、施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。
六、工程付款辦法
1、本合同自甲、乙雙方簽訂後3天內由甲方向乙方支付訂金爲合同價款的30%,即人民幣________整。乙方收款後第二天安排人員進場施工。
2、待完成總工程80%後,甲方於3天內向乙方支付工程合同價款的30%,即人民幣________整。
3、工程竣工後,甲方於一周內向乙方支付工程合同價款的20%,即人民幣________整。
4、竣工驗收合格後一個月內,向乙方支付工程合同價款的10%,即人民幣________整。
七、工程質量
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規範進行施工,完工後達到________級。
2、在施工過程中,乙方必須服從甲方監督管理,若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規範進行施工的事項,甲方有權提出並要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
3、乙方要確保施工現場清潔,及時清理廢棄物,做好文明施工。
八、工程竣工驗收結算
乙方於竣工後五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告,甲方在收到竣工驗收報告後________天內組織有關部門進行驗收,並於驗收後五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批准或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改,並承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格後依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算,並於________個工作日內結算完畢。
九、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣________元;若工程提前完成,則每提前一天完成獎勵人民幣________元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款,逾期三天,乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理,因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。
十、養護管理
1、期限:以工程竣工驗收合格之日起計算,綠化保養期爲十二個月,保養期從竣工驗收之日開始計算,保養期滿後由乙方以書面形式通知甲方接收。
2、質量要求:大樹及時支撐固定,栽植後及時澆水,及時中耕除草、施肥、修剪,及時防治病蟲害,確保苗木正常生長。養護達到國家城鎮綠地園林養護標準。
十一、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字並加蓋公章後生效。工程質保期滿,甲方將款項結清後合同即告終止。
十二、合同份數
本合同一式________份,具有同等效力,甲、乙雙方簽字蓋章後各執________份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。本合同未經事宜,雙方協商解決。
甲方代表(蓋章)________
乙方代表(蓋章)________
合同簽訂日期:__________
簽約地點:______________
在進行工程委託是我們會簽訂委託施工協議書,上文是一篇委託施工協議書範本,大家可以具體瞭解一下。在生活中,我們會簽訂各種各樣的合同,簽訂合同纔能有效的保障雙方的合法權益。日後出現任何的糾紛問題,合同就是解決的依據,所以在簽訂合同時大家應該謹慎小心,注意各項條款的具體內容,以免有不利於自己的條款出現。
-
關於工程承包方式是什麼?
近年來隨着國內的經濟的飛速發展,城市內越來越多的建築需要進行拆遷改建,而這就涉及到了如何正確的開發建設了。往往這個時候都是有施工團隊或者是開發商對所屬項目進行承包建設,這時候我們比較疑惑的是,關於工程承包方式是什麼呢?這就和小編來了解一下吧。一、關...
-
室外工程發包範圍是什麼?
室外工程牽扯的項目比較多,建設單位往往公平公正原則透過招標的方式發包給有資質的施工單位來施工。那麼室外工程發包範圍是什麼?根據施工工程要求,室外工程發包的範圍包括給排水管道、消防管道、綠化管道、採暖管道及燃氣管道敷設、強電、弱電、道路、綠化以及...
-
施工合同備案的不得留合同嗎?
一、施工合同備案的不得留合同嗎?施工合同備案的不是不得留合同,可以留存合同爲本。法律對於建設工程合同的備案有具體的規定,《房屋建築和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》第47條規定:“訂立書面合同7日內,中標人應當將合同送工程所在地的縣級以上地方人民...
-
建設合同無效情況主要有哪些?
律師解析:一、承包人未取得建築施工企業資質或者超越資質等級而訂立的建設工程施工合同無效。承包人超越資質等級許可的業務範圍簽訂建設工程施工合同,在建設工程竣工前取得相應資質等級,當事人請求按照無效合同處理的,人民法院不予支援。《建築法》規定:“從事建築...