抽芯检测合同
抽芯检测合同
合同编号:____________
甲方:________________________
乙方:________________________
根据《民法典》的规定,甲方委托乙方对____________人工挖孔桩进行抽芯检测,经协商一致,签订本合同。
一、甲方委托乙方对________________人工挖孔桩进行抽芯检测,检验内容为桩身质量情况、混凝土抗压强度、桩底沉渣和桩端持力层是否满足设计要求。
二、包干单价:混凝土抽芯检测为_______________元/米,岩石层抽芯检测为______________元/米,完工后,按甲方最终确认的实际完成工程量进行结算。
三、乙方必须按国家有关文件、标准和规定进行操作和检验,对其检验质量负责,并在现场检测结束后_______________日内提交检测正式报告一式_______________份。
四、提交检测正式报告后_______________天内,甲方一次性支付完工程款。
五、甲方的责任:
1.严格按照国家建设部技术规范、标准、要求进行施工;
2.为乙方现场鉴定提供条件,便于乙方顺利开展工作;
3.按合同规定支付技术鉴定费。
六、乙方的责任:
1.乙方应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程测试,按本合同规定的时间提交正式的鉴定报告,并对鉴定报告内容的真实性和准确性负责。
2.因检测结果无效造成重大经济损失或工程事故时,乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的检测费外,并应根据损失程度向发包人支付赔偿金,该赔偿金为实际损失的_____%。
3.在施工期间乙方必须教育好工人,搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间做好安全措施,一切施工安全及人员安全责任由乙方负责。
4.在现场工作的乙方人员,应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其对有关资料的保密义务。
七、技术情报和资料的保密:
乙方有责任对承担该工程相关资料的保密义务。如乙方不切实履行保密义务,须赔偿甲方因此所受一切损失(本条款不因合同变更、解除、终止而失效)。
八、违约责任:
1.由于乙方原因造成鉴定结果无效,不能满足技术要求时,其返工鉴定费由乙方承担。
2.由于乙方原因未按照合同规定时间(日期)提交检验报告,每逾期一日,应减收鉴定费的_______________%。逾期超过_______________日,甲方有权解除合同,并有权要求乙方支付本合同总价款_______________%的赔偿金。
九、争议解决办法:
在本合同执行的过程中发生争议时,双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的,双方同意按以下第_______________种方式解决:
1.向武汉仲裁委员会提请仲裁;
2.依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、其他
本合同自双方签字盖章之日起生效,一式_______________份,双方各执_______________份,具同等法律效力,有未详事宜,双方协商解决。
甲方:________________ 乙方:________________
甲方代表:____________ 乙方代表:____________
签约日期:___________年__________月__________日
-
供水工程施工合同(五)
供水工程施工合同(五)23材料和工程设备的检查和检验23.1材料和工程设备的检验和交货验收若发包人指定部分材料和工程设备的供应来源时,本款应作如下修改:本款(1)项中“承包人提供的材料和工程设备应由承包人负责检验和交货验收”,改为“无论是承包人提供的材料和工程设备,还...
-
离婚补充协议书重新分割模板
离婚补充协议书重新分割模板男方:_____________,男,______年_____月______日出生,汉族,住_________________,身份证号码_________________。女方:______________,女,______年_____月_____日出生,汉族,住____________________,身份证号码__________________。男女双方与____...
-
国际顶级域名注册协议
国际顶级域名注册协议1.介绍本注册协议规定了域名注册申请人(以下简称申请人)接受_________的域名注册服务以注册互联网域名以及该域名注册相关事宜的各项条款。为完成注册过程,申请人必须承认其已阅读、理解并同意接受本协议、相应的收费标准、争议政策以及______...
-
常用交通肇事刑事谅解书及赔偿协议
常用交通肇事刑事谅解书及赔偿协议_____年_____月_____日上午,_________驾驶轿车行至__________市___________口处与__________骑的电动自行车相撞,致使________当场死亡。事后肇事司机____________被公安机关刑事拘留。事故发生后,张某的家人替他支付了死者丧...