建筑工程质量检测合同怎么写?
建筑工程质量检测合同
合同编号:
建设工程工程质量检测合同
工程名称:
工程地点:
委托单位:
检测单位:
签订地点:
签订日期:
一、总则
根据《中华人民共和国经济合同法》,结合本工程具体情况,经双方协商,签定本合同,以资共同遵守。
二、检测内容与要求
按照设计意图和委托的要求及有关规范的规定,为了验证设计,检测施工质量,进行下列检测:序号 检测项目名称
单位 工程量
三、委托单位的权力和义务
1、向检测单位提供有关详细的工程地质、地基基础设计和施工资料。 2、为检测工作提供必要的工作条件,包括:现场检测所需要的照明电及动力电、设备进、出场及吊装等所需要的道路和场地。
3、为检测单位尽可能提供工作方便及配合。
4、按照本合同的方法向检测单位支付检测工作费用(详见第六条)。 5、按照合同要求,享有检测成果报告;同时对检测成果不得擅自修改、转让。 6、由于计划变更、提供的资料不准确、未按时提供检测必须的资料或工作条件不具备等原因,而造成检测工作停工、窝工,应及时向检测单位发出要约,除工期顺延外,委托单位还应按 元/台班支付费用。
四、检测单位的权力和义务
1、严格履行合同规定的各项条款,按照有关检测工作的规范、规程、标准、工作规定以及本合同的要求进行现场检测工作。
2、完成检测数据的计算分析、资料整理及成果报告编写和文印等工作。 3、按合同要求向委托方提供正式检测报告一式 份。
4、检测必须对整体工作质量进行评价,结论应明确;对发现存在的勘测、设计、施工质量问题必须明确指出。
5、按照合同要求,享有检测工作报酬。
6、因检测原因造成的成果质量低劣,不能满足技术要求,其检测费用由检测单位承担。
7、现场检测工作结束后 天内提交初步检测结果报告, 天内提交正式检测报告。
五、风险责任
在检测过程中如遇不可抗拒的自然因素,检测单位应及时向委托单位发出要约,则工期另议或顺延。
六、工程费用及结算方式
七、违约责任
1、委托单位超过合同规定日期付费时,应偿付逾期的违约金,违约金每逾一天,按该工程取费的 计算。
2、检测单位未按合同约定的日期提交检测成果,每拖延一日,应向委托单位交纳该工程取费的 违约金。
3、因委托单位责任造成检测工作的返工,应另行增加工程费。
八、争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第 (1) 种方式解决。
(1)提交 仲裁委员会仲裁。
(2)依法向 人民法院起诉。
九、合同生效与终止
本合同自双方签字盖章之日起生效,待双方履行完本合同的义务后,即行终止。本合同正本贰份,双方各执一份,副本 份,甲方执 份,乙方执 份。
十、合同履行期间,双方与合同有关的来往传真、电话、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
十一、其它约定事项
综上所述,一份完整的建筑工程质量检测合同应该包括上文提到的十一个内容,分别是检测内容与要求、委托单位的权力和义务、检测单位的权力和义务、风险责任、工程费用及结算方式、违约责任等方面。这些只是大概的介绍,更多相关知识您可以咨询本站内江律师。
-
施工合同备案定义是什么?
一、施工合同备案定义是什么?备案提交的资料清单:一施工总承包合同或专业承包合同:1、《建设工程施工许可申请表》原件;2、合同正式文本一式4份原件;3、合同当事人法定代表人证明书原件,法定代表人授权签订合同的,还应提交法定代表人授权委托书原件。根据《房屋建...
-
建筑施工合同合同备案的流程是怎么样的?
一、建筑施工合同合同备案的流程是怎么样的?备案的流程包括以下几项:1、网上申报。上首先承包人登陆政府门户网站,然后在建设工程合同备案管理信息系统进行合同备案网上申报,根据合同的具体性质、内容在对应的合同备案表中填写相关信息,打印出带条型码的合同备案表...
-
建设工程结算纠纷的原因有哪些?
在我们进行解决建设工程结算纠纷的时候,一定要先弄清楚发生纠纷的原因,然后再进行想办法解决纠纷,这样就会比较容易解决。那么,建设工程结算纠纷的原因有哪些呢?下面,小编会为大家带来相关的法律知识的介绍。建设工程结算纠纷的原因有哪些?实践工程款结算纠纷处理过...
-
建筑工程施工居间合同范本?
近几年,全国房地产火热兴起,建筑工程活动量也很突出,与之伴随的是建筑工程施工居间活动也逐渐增多,但是实践中建筑工程施工居间常常出现问题,导致纠纷的发生,进而引发诉讼。因此,签订《建筑工程施工居间合同》对于预防纠纷,以及面对纠纷的应对起到了重要的作用。今天,...