建设工程施工合同工期顺延的情形有哪些
工期延误的情形包括:
1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。
2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能够正常进行。
3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能够正常进行。
4、工程设计变更和工程量增加。
5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
6、不可抗力。
7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
【法律依据】
《民法典》
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
-
给政府单位做事不结钱怎么办
1、可以通过向法院起诉要求还款,法院会依法做出判决。2、胜诉之后,如果对方拒绝履行的,胜诉方可以向人民法院申请执行,也可以由审判员移送执行员执行。3、法院在受理强制执行后,会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款;4、被执行人不履行法律文书确定的义务的...
-
有工程结算单怎么讨薪
一、有工程结算单怎么讨薪有工程结算单的劳动者,可以直接去当地的人力资源社会保障部门或者政府其他有关部门投诉,或者申请劳动仲裁,或者直接向人民法院起诉,以获取责令支付的文件,包括:劳动监察大队向用人单位送达《行政处罚决定书》,还包括《劳动争议仲裁决定书》,生...
-
建筑工程质量保险条款有哪些规定
我国对建筑施工质量要求非常严格,因为它时刻关联着人们的生活出行,如果出现工程质量的现象,相关的施工单位不仅要处一定的罚金严重的还会承担相应的民事责任,此时施工单位就会选择购买相应的工程质量保险,那么建筑工程质量保险条款有哪些规定呢?我们通过下文来了解一...
-
建设工程承包合同通用条款都有哪些?
承包人中标后,会和发包人签署一份工程承包合同。对于双方而言,签署一份内容完整的建筑工程承包合同非常重要,可以在很大程度上规避工程纠纷。和其它合同一样,工程承包合同里面也有一些必备条款。那么建设工程承包合同通用条款都有哪些?现在小编通过这篇文章和大家分...