設計印刷合同模板
設計印刷合同模板
委託方(甲方):
承製方(乙方):
茲由甲方委託乙方承印禮品盒項目,經雙方友好協商達成以下協議:
印刷品規格及產品品質要求:尺寸及紙質以工廠提供樣箱為準(紙質為
150g+150g+300g),兩片隔層。
印刷品報價
序號 印刷品名 單價 數量 金額 備註
1
2
3
合計
交貨時間:樣品確認後,6個工作日交貨。
付款方式:
合同簽定後甲方須付給乙方陸千圓(¥6000元)人民幣作為預付款。
交貨時經甲方驗收後付清全部餘款。
違約責任:
乙方須嚴格根據甲方提供的資料和要求設計製作,並根據甲方確認的樣品安排生產,不得隨意更改方案,否則甲方有權要求乙方按原方案修改,直至合格為止。一切費用由乙方自負。
本合同簽定後,甲方因故終止合同,沒收預付款。如項目已付製作費,按合同總價70%賠償乙方經濟損失。
甲方在交付印刷後不得再提出修改意見,如確需更改方案,由此造成一切費用及責任由甲方負責。因甲方逾期付款,乙方有權暫停項目進度,並因此造成的經濟損失有甲方自負,且甲方逾期付款須按合同總金額的百分之一付給乙方作為違約金。
解決合同糾紛的方式:
以上條款雙方必須嚴格遵守,雙方如有爭議,另行協商,補充協議。該合同具有同等法律效力。如協商解決不了,可向促裁機構起訴。
合同一式兩份,簽定之日起生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
代表人: 代表人:
時間: 時間:
-
法院申請解封書模板
法院申請解封書模板_________________區人民法院:_________________關於本律師代理_________________訴_________________有限公司購房合同糾紛一案,在訴訟期間,原告向貴院提出財產保全申請。原告擔保人_________________為其保全申請向貴院提供了位於___________...
-
新版私人承包經營合同樣式
新版私人承包經營合同樣式轉讓方(以下簡稱甲方):_________受讓方(以下簡稱乙方):_________甲乙雙方依據《中華人民共和國農村土地承包法》等有關法律、法規和國家有關政策的規定,本着平等、自願、有償的39;原則,就土地承包經營權轉讓事宜協商一致,訂立本合同。一、轉讓...
-
供水工程施工合同(五)
供水工程施工合同(五)23材料和工程設備的檢查和檢驗23.1材料和工程設備的檢驗和交貨驗收若發包人指定部分材料和工程設備的供應來源時,本款應作如下修改:本款(1)項中“承包人提供的材料和工程設備應由承包人負責檢驗和交貨驗收”,改為“無論是承包人提供的材料和工程設備,還...
-
執業藥師聘用協議書
執業藥師聘用協議書{子問題開始}執業藥師聘用協議書{子問題開始}甲方:身份證號:聯繫電話乙方:身份證號聯繫電話乙方因經營藥店需要,聘請甲方為我店執業藥師。經雙方協商一致同意簽訂協議書,並共同遵守下列條款。一、本協議期限為壹拾貳個月,即從每年三月份(含三月份)算...