裝飾裝修合同糾紛起訴狀
裝飾裝修合同糾紛起訴狀
民事起訴狀
原告:陝西某裝飾工程有限公司。
地址:陝西省*市*路*大廈*座*室。
法定代表人:趙某某,職務:總經理。
聯繫電話:18**********.
第一被告:西安某二手車經銷有限公司。
地址:西安市*區*寨*莊*區*號。
法定代表人:宋某 ,職務:執行董事兼總經理
聯繫電話:02*-********,18*********。
第二被告:宋某,男,漢族,19**年*月*日出生,住西安市*區*小區*號樓*層*室,身份證號:61****************。
聯繫電話:13*********,13*********。
{子問題開始}訴訟請求:
1、請求判令兩被告向原告支付工程款1328936.7元及逾期利息66446.83元(暫計至2015年7月2日);
2、本案訴訟費用由兩被告全部承擔。
{子問題開始}事實與理由:
第二被告系第一被告股東兼法定代表人,2014年6月8日,因第一被告尚在設立之中,故第二被告與原告簽訂了一份《工程裝修承包合同》,合同中約定,原告承包*寨工業園車行即第一被告營業場所裝修工程。依據當時的工程設計圖紙計算的預算價為1246781元,經優惠後的合同造價為120萬元,如被告要求增加或減少工程項目,工程總造價相應增減;工人及材料進場一週內,被告支付合同總造價40%,工期過半,再支付合同總造價40%,工程完工7日內,付足到工程總造價的97%。若出現被告不能按期付工程進度款,供材料未按時到位或提出設計圖紙修改等情形之一,工期相應順延。合同簽訂後,原告按照約定於2014年6月9日正式進場施工,施工過程中,被告就工程設計圖紙進行了多次變更,工程於2014年8月20日竣工,第一被告也於2014年8月26日投入營業使用。該工程合同預算價為120萬元,增項部分造價為1135172.7元,減項部分價值為106236元,工程決算總價為2228936.7元。2014年6月14日至2014年8月20日,第一被告股東惠某某、方某某累計向原告支付工程進度款90萬元,合同期間被告並未按約定支付進度款,目前仍欠原告工程款1328936.7元。2014年10月,原告向被告直接送達了決算書,被告並未提出異議,原告於2015年6月5日再次向被告郵寄送達了工程總價決算書。原告多次找兩被告要求支付工程款,但兩被告均置之不理,不予支付。
基於以上事實,原告認為,在第一被告設立期間,第二被告與原告為建設營業場所而簽訂的《工程裝修承包合同》是雙方真實意思表示,該合同合法有效。被告拒不履行付款義務的行為,屬於嚴重違約。為維護原告的合法權益,依照相關法律之規定,依法提起訴訟,請求人民法院判如所述。
此致
西安市*區人民法院
具狀人:陝西某裝飾工程有限公司
年 月 日
-
挖機出租合同書模板
挖機出租合同書模板甲方(承租方):乙方(租賃方):為了確保挖機在租賃過程中正常運行,經甲乙雙方就挖掘機租賃有關事宜進行協商,特簽訂本合同。一、甲方的權利和義務1、甲方承擔挖機的柴油消耗和隨機配備工作人員的食宿以及設備的保管。2、甲方負責挖機作業全面管理,制定施...
-
解除財產保全申請書範本新
解除財產保全申請書範本新申請人:________________________法定代表人:________________________地址:________________________被申請人:________________________法定代表人:________________________地址:________________________________申請事項:依法請求對已查...
-
民間借貸案件民事起訴狀模板
民間借貸案件民事起訴狀模板{子問題開始}民事起訴狀(民間借貸){子問題開始}原告:___________,性別:___,身份證號:______________,住址:___________________,聯繫電話:_______________{子問題開始}被告{子問題開始}一{子問題開始}:黃xx,性別:男,身份證號:xxxxxxxxxxx,住址:廣東省...
-
同業禁止協議
同業禁止協議{子問題開始}同業禁止協議{子問題開始}甲方:{子問題開始}乙方:{子問題開始}{子問題開始}身份證號碼:鑑於乙方因工作需要,接觸到甲方的商業祕密,為保護甲方的商業祕密及其合法權益,確保乙方離職後不與甲方競業,甲、乙雙方根據中華人民共和國《勞動法》、《...