企業網站建設合同範本最新
企業網站建設合同範本最新
甲方:
乙方:
甲方在利用乙方提供的信息資源進行信息傳播和自我服務時,應嚴格遵守國家的有關法律、法規和行政規章制度。遵守《中華人民共和國計算機信息網絡國際互聯網管理暫行規定》和《中國互聯網絡域名註冊暫行管理辦法》等有關法律規定,甲方自行發佈的有關信息不在乙方法律責任範圍。為明確雙方的權利義務關係,經雙方協商一致,簽訂本合同。
一、網站項目內容
(一)甲方委託乙方承擔網站項目開發,乙方根據甲方需求定製版面經甲方簽字確認後,甲方不得無條件要求乙方修改版面的架構、顏色及增加新的網站功能和頻道。
(二)網站註冊域名:____________________。
(三)甲方應按合同要求完成項目資料的準備工作,提供必要的信息資料,積極協助乙方開發工作。
二、網站製作總金額為人民幣:__________元(大寫:__________元)。
三、甲方責任
(一)甲方有責任與乙方相互配合,在網站開發與實施過程中,保證有甲方專人負責甲、乙雙方的協調工作。
(二)甲方有責任提供相關的網站開發所需的文件、資料、電子版企業商標。
(三)甲方按合同規定按時支付乙方工程款,預付款不退還,按建站預定標準,網站設計直到甲方滿意為止。
四、乙方責任
(一)乙方應按期保證完成網站項目的開發,並負責網站在服務器端的實施,使網站正常運行。
(二)乙方保證按合同期限完成網站開發工作,未經甲方同意乙方不得對第三方透露甲方的任何對方資料。
(三)乙方為甲方提供與法規要求相同的網站建設標準和服務。
(四)網站開發完成,乙方要提供網站源程序和源代碼給甲方;在網站建立和維護期________年內,乙方對網站更新修改,應將更新的源程序和源代碼提供給甲方。
(五)乙方應在網站建立和維護期________年內免費為甲方提供除網站內容更新以外的技術支持。
五、甲方權利
(一)凡涉及甲方的網站域名和空間在乙方註冊和租用的,甲方擁有該網站的域名和空間的管理權和使用權。
(二)甲方網站的版權歸甲方所有,網站內容的一切責任由甲方負責;甲方擁有網站製作程序和源代碼的所有權和管理權。
六、乙方權利
(一)乙方為甲方製作的網站,在網站的每個頁面腳下都要註上乙方的製作商標,甲方不得私自刪除乙方的製作商標。
(二)在甲方沒有付清乙方網站製作費期間,乙方有權停止甲方網站運行和拒絕提供源程序和源代碼給甲方。
七、雙方責任和協作事項
(一)甲、乙方雙方必須保證其網站內容無違反國家法律。
(二)乙方負責合同期內網站的維護工作和保證網站的正常運行。
(三)如甲方要增加新的網站功能和頻道,甲方要按乙方相應的功能和頻道所定的收費支付乙方費用。
八、違約責任和爭議的解決
(一)本合同簽訂即生效,甲、乙雙方必須全面履行合同所規定的義務,任何一方不得擅自變更或解除合同。
(二)由於違約造成本合同不能履行或不能完全履行的,責任方承擔違約責任。
(三)甲方如不按合同付款的,乙方有權停止甲方網站運作和拒絕提供源程序和源代碼給甲方,直至結款後再開通和提供源程序和源代碼給甲方;因不按合同付款而停止甲方網站運作而造成的一切後果由甲方自負,乙方一概不負責;反之,乙方如延期交付網站的,每日罰金為合同金額的千分之__________。
(四)網站驗收完成,乙方將網站程序文件和源代碼交給甲方後,甲方如私自改動源代碼,造成網站出現程序錯誤,後果由甲方自理,乙方一概不負責。
(五)本合同未盡事宜,由雙方友好協商解決。若協商不成可向__________仲裁委員會申請仲裁或__________向人民法院提起訴訟。
九、開發工期
(一)網站開發日期:________年____月____日。乙方自甲方網站定版風格之日開始__________天內完成網站的開發工作。
(二)如發生人力不可抗拒、自然災害等客觀因素或甲方未能做好的準備工作,由雙方協商,工期順延。
十、網站質量及保證
(一)乙方將按相關行業標準進行網站開發。
(二)甲方必須向乙方提供軟件開發所涉及的文件、數據。
(三)網站投入運行後,乙方負責首年免費維護,並保證為期________年的網站系統及程序的正常運作。
(四)開發過程中,甲方應全力配合乙方,以便更好的完成工作。
十一、驗收:網站開發完成,由乙方提出書面驗收申請,甲方須在____日內組織簽字驗收確認,如超過____日被視為已驗收合格;並在__________個工作日內結清餘款。
十二、網站續約
(一)本網站空間及域名自________年____月____日起________年內有效。若需續約,其費用按乙方規定收取;甲方如不需乙方對其網站進行網站內容和圖片更新維護或升級則只需交人民幣:__________元/年(只含一個合同內指定域名和網站空間費),乙方應在空間及域名到期前__________至__________天通知甲方續費。
(二)網站的內容和圖片更新維護由甲方自理。
十三、付款方式:本合同簽訂時,甲方向乙方支付網站總開發費用的百分之__________。款到後乙方即開始網站開發工作。甲方在網站開發完成,驗收後合格後的____日內付清餘款。
十四、本合同一式__________份,雙方各執__________份,經甲、乙雙方授權代表簽字後生效,有效期為________年。
甲方(蓋章):
法定代表人(簽字):
聯繫電話:
簽署時間:________年____月____日
乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):
聯繫電話:
簽署時間:________年____月____日
-
法院申請解封書模板
法院申請解封書模板_________________區人民法院:_________________關於本律師代理_________________訴_________________有限公司購房合同糾紛一案,在訴訟期間,原告向貴院提出財產保全申請。原告擔保人_________________為其保全申請向貴院提供了位於___________...
-
新版私人承包經營合同樣式
新版私人承包經營合同樣式轉讓方(以下簡稱甲方):_________受讓方(以下簡稱乙方):_________甲乙雙方依據《中華人民共和國農村土地承包法》等有關法律、法規和國家有關政策的規定,本着平等、自願、有償的39;原則,就土地承包經營權轉讓事宜協商一致,訂立本合同。一、轉讓...
-
供水工程施工合同(五)
供水工程施工合同(五)23材料和工程設備的檢查和檢驗23.1材料和工程設備的檢驗和交貨驗收若發包人指定部分材料和工程設備的供應來源時,本款應作如下修改:本款(1)項中“承包人提供的材料和工程設備應由承包人負責檢驗和交貨驗收”,改為“無論是承包人提供的材料和工程設備,還...
-
執業藥師聘用協議書
執業藥師聘用協議書{子問題開始}執業藥師聘用協議書{子問題開始}甲方:身份證號:聯繫電話乙方:身份證號聯繫電話乙方因經營藥店需要,聘請甲方為我店執業藥師。經雙方協商一致同意簽訂協議書,並共同遵守下列條款。一、本協議期限為壹拾貳個月,即從每年三月份(含三月份)算...