窗簾買賣合同範本
窗簾買賣合同範本
賣方:(乙方)
買方:(甲方)
根據《民法典》及有關法律、法規的規定,甲乙雙方在互利互惠、平等自願的基礎上,經友好協商,就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款,以資共同信守。
一、增加項目總價:
合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;台裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫¥ 元 )。(不含税收,如需開發票另加6%税收)注:該單價、總價,如未作特別説明,均已包含了材料費、製作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式
安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫¥ 元 ) ,以下兩種方式由甲方自願選擇:(1)當面交付現金;(2)通過銀行轉帳。
三、 交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為10日 。
3.交貨、安裝地點:________________________________________
四、違約責任
(1)違約責任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、製作比例應向甲方償總價值____%的違約金。
2.乙方未按合同規定期限交售,每逾期1天,應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾 坐墊 枱布 應賠償乙方的運輸費用,並向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4. 甲方逾期付款,每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執行中如發生爭議,由雙方協商解決,如協商不成,可由人民法院判決。
七、本合同於____年__月__日簽訂,合同一式二份,雙方各執一份,經甲乙雙方簽字後生效。
八、 其他約定
本合同的未盡事宜,雙方另定補充協議,將成為本合同的一部分,具有同等的法律效應。
補充條款
甲方: 乙方:
傳真: 傳真:
電話: 電話:
-
企業郵箱銷售合同模板
企業郵箱銷售合同模板甲方:聯絡人:地址:郵編:電話:傳真:乙方:_______市_______計算機技術有限公司地址:郵編:電話:傳真:第一條合作範圍乙方為甲方(域名:_______)提供_______mb容量的企業郵箱服務,最多可分配用户數為_______個,費用為_______元。第二條合同期限本合同的有效期...
-
買賣合同解除法律依據
合同終止,是指因發生法律規定或當事人約定的情況,使合同當事人之間的權利義務關係消滅,使合同的法律效力終止。合同的權利義務終止後,當事人應當遵循誠信原則,根據交易習慣履行通知、協助、保密等義務。合同的權利義務終止,不影響合同中結算和清理條款的效力。因為,合...
-
經濟適用房轉讓通用版合同
經濟適用房轉讓通用版合同範本甲方:住所地:身份證號碼:乙方:住所地:身份證號碼:甲方因購買位於____市____區__小區__號樓__單元__層__户房屋,需向乙方借款______(大寫:_______)。同時約定該房屋符合法律、法規、規章規定的經濟適用房上市交易所需條件時,將該房屋產權轉...
-
熱門試用品買賣合同模板
熱門試用品買賣合同模板甲方(買方):乙方(賣方):根據《民法典》等相關法律法規的規定,甲乙雙方在平等自願、互利互惠的基礎上,為明確雙方權利義務,經雙方協商一致,特簽訂以下合同條款。一、合同標的物1、本合同標的物為,由甲方向乙方購買。2、本合同標的物描述及價款如下表...