工程施工承包合同模板（熱門22篇）

工程施工承包合同模板1

甲方：

乙方：

根據《民法典》和《建築工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協商，甲方同意將 工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協議條款，供雙方共同遵守。

一、工程名稱： 地點：

二、承包方式

三、工程承包內容

四、合同價款

五、 付款方式

六、總工期要求 個工作日。

七、甲方責任1.甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。

2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。

八、乙方責任

1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢，並符合驗收要求。

2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤，由乙方承擔責任：質量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款 元。

九、工程質量、安全及保修

1.乙方應按照圖紙精心施工，工程質量符合驗收標準。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。

3.工程竣工驗收後，乙方對施工的工程質量負責保修一年。

十、爭議及解決辦法

未盡事宜，甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的，按以下方式解決爭議：

第一種解決方式：雙方達成仲裁協議，向約定的仲裁委員會申請仲裁; 第二種解決方式：向有管轄權的人民法院起訴。

十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章後生效。

甲方： 乙方：

代表: 代表：

日期：

工程施工承包合同模板2

LED工程承包施工合同

甲方：

乙方：

經甲乙雙方協商，就乙方承包甲方 LED 亮化工程施工事宜，達成如下協議，以期共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：天禧大酒店 LED 亮化工程

2.地點：鄂爾多斯沙圪堵天禧大酒店

3.工程內容：天禧大酒店 LED 亮化工程(樓體亮化；數碼屏； 發光字)

二、乙方所購產品要求：

1、按照甲方亮化工程的要求乙方所購產品為LED 數碼管 。

2、LED 數碼管應滿足國家現行行業和企業有關標準。

3、乙方應將工程所需的全部材料運至施工現場，運輸到現 場卸貨及相關費用均由乙方承擔。

4、 乙方將產品運到甲方指定的工地後，由甲方組織管理及相 關人員，按國家標準或行業標準抽檢驗收，若產品質量經檢驗驗收不合格的，乙方應及時調換合格的產品，保證在合同規定的期限內 完成施工，若給甲方造成損失的，乙方承擔違約賠償責任。

6、甲方負責提供施工場地和電源接入口（配電室電源接口） 。

合同工期

1.開工日期

2.合同工期總日曆天數

三、工程質量與驗收

1.工程質量標準為合格。質量標準以國家或行業質量檢驗許 定標準為依據。雙方對工程質量有爭議時，由雙方同意的質量檢驗機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。

2.甲方應在收到乙方的工程報告後三個工作日內組織進行驗 收，驗收通過後，甲方應按照本合同約定付工程款；驗收不合格的，應由乙方進行整改，整改期限計算在合同工期內。

四、工程款支付

1.工程總價款為大寫： 不含税票）。

2.簽定合同後三日之內甲方預付乙方 民幣大寫： 小寫：￥ %的工程總價款， 即人 元；發貨時甲 小寫：￥ 元（此價格

方支付乙方工程總價款的 小寫：￥

%，即人民幣大寫：

元；全部工程安裝完畢驗收合格後三個 小寫： 小寫：

工作日內付工程款即人民幣：大寫： ￥ ￥ 元；餘款即人民幣：大寫：

元為工程及產品質量質保金，兩年質保期滿後無質

量問題三個工作日內一次性付清。 五、甲方權利和義務 1. 甲方指派方對工程負責。

2

電話

作為其工程負責人，代表甲

2.對施工質量行使檢驗權，監督權。 3. 對工程進度的檢查，以及實際施工日期的提前或超過的鑑認 權。 4. 按照合同約定的期限和方式履行，對工程價款的支付義務。七、乙方權利與義務 1. 乙方指派電話作為項目負責人.

2.乙方對現場所有人員進行安全教育,保持現場工作井然有序. 3. 工程施工驗收合格後,保修期為兩年. 4. 在保修期內,履行保修範圍,項目的承包人即

工程施工承包合同模板3

發包方：_____(以下簡稱甲方)與承包方：_____(以下簡稱乙方)

為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規和規章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，並遵照執行。

第一章 合同背景

第一條 施工地點位於_____市_____區_____路_____弄_____號_____室，(以下簡稱該房屋)。該房屋竣工驗收合格，並已交付使用。

第二條 甲方委託乙方施工，使房屋安全、衞生、美觀、適於居住、方便生活、令人心情愉悦。

第二章 施工單位資格

第三條 乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，並賠償乙方損失。

第四條 本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營業執照》、《資質證書》原件。

第三章 施工內容

第五條 該房屋屬_____結構，房型為_____房_____廳_____廚_____衞，建築總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衞，施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。

第六條 施工內容和做法説明如下(不夠可附頁)：

(一)廳：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

(二)房：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

(三)廚：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

(四)衞：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

(五)其他：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;前款沒有説明的，依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。

第四章 材料、設備和價款

第七條 施工使用的材料和設備見作為本合同附件(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價單》，乙方的人工費見作為本合同附件(五)的《人工費報價單》。

第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用

第八條 該房屋工程總價款為_____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、税金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。

前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的，甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低於預算價格的，甲方按結算價格支付工程總價款。

第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價，不得超過本合同簽訂時該費用的市場平均價格。

乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的，按市場平均價格結算。

雙方對前款所述的市場平均價格有異議的，可以委託價格評估部門評估，價格評估部門的評估結論，雙方應當接受。

第十條 乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中註明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

乙方提供並已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定不符的，甲方有權選擇以下列方式之一處理，乙方應當接受：

(1)甲方同意繼續使用的，乙方免收該材料和設備的費用;

(2)甲方不同意繼續使用的，乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定更換和重做，更換後的材料和設備費減半收取，原工期不變。

第十一條 乙方應當提交説明書、保修單、環保説明書和購貨發票複印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

第十二條 乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。

乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準，包括但不限於完工後的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。

乙方違反前兩款規定的，應當立即更換和重做，更換後的材料和設備不再收費，原工期不變。

第十三條 甲方變更施工內容的，乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的，經甲方書面確認後生效。

第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備，乙方提供勞務的情形下適用

第十四條 該房屋的工程總價款為_____元，其中人工費_____元、税金_____、其他費用_____元。

第十五條 甲方提供的材料、設備，應當按時送到現場，乙方應辦理驗收手續。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的，乙方應在驗收後以書面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場，經乙方驗收後發生損壞的，乙方應當賠償。

第十六條 甲方提供的材料和設備，均應用於本工程;未經甲方同意，乙方不得挪作他用。

因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的，乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前後差價的10倍賠償甲方。

第五章 付款方式

第十七條 工程款按以下方式支付：

(一)本合同簽訂後，開工前二至____日，甲方支付相當於總價款30%的工程款;

(二)完成50%的工程量之日後的____日內，甲方支付相當於總價款40%的工程款;

(三)竣工驗收後____日內，甲方支付相當於總價款25%的工程款。

(四)竣工驗收合格________年後或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當於總價款5%的工程款。

甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

第十八條 因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

第十九條 雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項後，乙方應當出具合法發票。

第二十條 竣工驗收合格後，甲方有權留取相當於工程總價款的5%的保修基金。竣工驗收合格後________年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

第六章 結算

第二十一條 工程竣工，甲方驗收後對價款有異議的，可以要求不超過____日的核價期，核價期內，甲方有權暫停向乙方付款，乙方應當同意。甲方若委託

第三方進行評估的，核價期至取得評估報告之日屆滿。

甲方委託第三方評估價格的，以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據，按照評估結果結算總價款，乙方應當同意。

第七章 工程進度

第二十二條 本工程於________年____月____日開工，________年____月____日竣工，工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。

工期中施工時間內，乙方未施工的，不論工程是否竣工，未施工的每____日按延誤工期____日處理。不滿____日的按____日處理。

第八章 施工

第二十三條 乙方指派_____為工程駐工地代XX，負責本合同的履行，包括根據要求組織施工，協調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代XX的行為均予認可。

乙方更換駐工地代XX的，應當書面通知甲方;甲方收到更換通知前，乙方對原駐工地代XX的行為應當認可。

第二十四條 乙方應當自行施工，未經甲方同意，不得將本工程轉包給任何第三方。

第二十五條 工程執行DB08-62-97《住宅建築工程技術規程》、 DB3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》，以及國家和本市建築行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。

第二十六條 施工期間，甲方及其代表有權在現場查看、瞭解、檢查施工情況，乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。

第二十七條 乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工，按照甲方認可的設計、施工方案和做法説明完成工程，確保工程質量，不得偷工減料。

第二十八條 施工期間，甲方修改設計方案並相應地變更施工方案、增減施工內容的，應在變更的項目施工前通知乙方，乙方應當根據甲方的要求施工。

甲方變更、增減施工項目的，應當與乙方簽訂作為本合同附件

(六)的《工程項目變更單》。

因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的，按本合同第十三條的規定處理。

第二十九條 乙方在施工中不得變更建築主體和承重結構，不得擅自折、改供曖、燃氣管線，或實施其他影響建築結構，危害使用安全，和超過住宅原設計標準的行為。

甲方要求實施前款規定禁止的行為，乙方可以拒絕，但應當提供修改意見。

第三十條 乙方應當遵守施工安全操作規程，採取必要的安全防護和消防措施，保證作業人員安全，避免甲方房屋和其他財產的損失。

乙方違反前款規定，造成損失的，應當賠償。

第三十一條 施工中，不得侵佔公共空間，不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規定，引起相鄰糾紛和與物業公司及任何

第三方的糾紛的，應當負責處理，造成甲方損失的，應當賠償。

第三十二條 施工現場發生的水、電、煤氣、電話等公用事業費用由甲方承擔，但日平均支出超過以下限額的，超過的部分由乙方承擔：水費_____元日，電費_____元日，煤氣費_____元日，電話費_____元日。

前款所述施工現場每日發生的各項公用事業費為施工期間該項費用的總額與施工天數的比值，以公用事業企業的付款通知或收據為認定費用的依據。

第九章 驗收

第三十三條 隱蔽工程完工後，乙方應在完工前____日書面通知甲方驗收，甲方應當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的，應當通知乙方另行安排時間。

甲方無法及時驗收，可能導致乙方延誤工期的，乙方可以組織人員驗收，甲方應當接受驗收結果。甲方事後要求複驗的，乙方應當按要求辦理複驗，複驗合格的，複驗、返工費用由甲方承擔，工期予以順延。

第三十四條 工程竣工後，乙方應在竣工前____日書面通知甲方驗收，甲方應自接到通知後____日內按照工程設計合同約定和相應的質量標準組織驗收，驗收合格的，辦理驗收移交手續，簽署作為本合同附件

(七)的《工程質量驗收單》和作為本合同附件

(八)的《工程結算單》。乙方應當出具作為本合同附件

(九)的《住宅室內裝飾裝修質量保修書》。甲方在規定的時間內不能組織驗收的，應當及時通知乙方另定驗收日期，驗收合格的，甲方承認原竣工日期。

第三十五條 乙方因施工質量問題導致甲方或第三方人身、財產損失的，不得因甲方已經或未按照本合同第三十三條、第三十四條的規定驗收，免除賠償責任。

第十章 保修第三十六條 工程保修期________年。有防水要求的廚房、衞生間和外牆面的防滲漏為________年。保修期自竣工驗收合格之日起計算。

第十一章 違約責任第三十七條 甲方違反本合同

第十七條第一款的規定，每逾期____日，應按逾期未付款金額的萬分之四向乙方支付違約金。

第三十八條 乙方違反本合同第二十二條的規定，每逾期____日，應當支付對方_____(100元-500元)的違約金;但因甲方的原因或經甲方書面確認的變更施工項目等原因而延長工期的除外。

第三十九條 乙方違反本合同第二十五條、第二十七條的規定，甲方有權解除本合同，並要求乙方賠償損失。

第四十條 乙方違反本合同第二十九條第一款的規定，甲方有權要求乙方重做或解除本合同，原工期不變，造成甲方損失的，乙方應當賠償。

第四十一條 甲方違反第三十四條第二款的規定，造成乙方損失的，甲方應當賠償。

第四十二條 本合同生效後，任何一方要求終止合同的，經結算已完成的工程款，提出終止合同的一方支付另一方相當於工程總價款10%的違約金後，本合同終止。

第十二章 其他

第四十三條 雙方因履行本合同發生爭議，協商不成的，選擇以下第_____種途徑解決：

(一)向_____仲裁委員會申請仲裁;

(二)向人民起訴。

第四十四條 本合同正本一式四份，甲乙雙方各執兩份。

甲 方： 乙 方：

身份證號碼： 法定代表人：

委託代理人 委託代理人：

身份證號碼： 身份證號碼：

地 址： 地 址：

電 話： 電 話：

郵 編： 郵 編：

____日 期：________年____月____日

工程施工承包合同模板4

發包單位：____________________(以下簡稱甲方)

承包人：______________________(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規，遵循平等自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽訂本合同。

第一條：工程概況

湖畔護坡工程承包項目發包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按________米計算。

第二條：施工方案

1、護坡

(1)、基底寬________米，厚________米，自下而上慢慢收至高度為________米，受力部分需冷拉絲磚帶，外牆做磋沙(水泥標號為____，磚要好質量的青磚或紅磚)。

(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。

(3)、完工後做圍牆10米左右。

(4)、牆與岸間的空隙用泥土夯實，並在牆上加適量的漏水管。

第三條：合同工期

1、經雙方協商確定,工程期為____日，暫定於自________年____月____日起至________年____月____日止，具體開工時間由甲方下達開工令後方可開始施工。

2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。

第四條：價格及付款方式

1、工程總承包價為________元。

2、上述總承包價為包乾價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍牆)，甲方無需再向乙方支付任何費用。

3、付款方式：竣工驗收後付________元，除總金額的百分之五質保金外，剩餘部分________付，質保金一年滿後付清(時間按驗收合格之日起計算)。

第五條：甲方義務

1、按合同向乙方撥付工程款。

2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。

第六條：乙方義務

1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩定。

2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。

第七條：施工安全

承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用，均由乙方承擔。

第八條：驗收

工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。

第九條：違約責任

1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之________的違約金;逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。

第十條：其它

本合同於________年____月____日由雙方在____________簽訂，自雙方簽字或蓋章後生效，一式____份，上方各執一份，上交____份。

發包單位(甲方)(蓋章)

授權代理人(簽字或蓋章)：____________聯繫電話：____________

承包人(簽字或蓋章)：________________聯繫電話：____________

________年____月____日

工程施工承包合同模板5

發包人：___________________(以下簡稱甲方)

法定代表人：___________________

聯繫電話：___________________

承包人：___________________(以下簡稱乙方)

法定代表人：___________________

聯繫電話：___________________

按照《中華人民共和國民法典》的原則，並參考《中華人民共和國建築法》，《建設工程施工發包與承包價格管理暫行規定》，《建築工程施工發包與承包計價管理辦法》等法律、法規相關規定，為明確發包方與承包方雙方在工程施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，多快好省地完成國家的基本建設任務，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條分包工程概況

1、部分工程施工名稱：__________________;

2、工程地點：____________________________;

3、工程內容：_____________________________;

(注：內容描述應當詳細、準確)

4、分包工程範圍：___________________________。

(注：分包項目的邊界條件描述應當準確清晰)

第二條工程期限

1、開工日期：__________年_____月____日;

2、竣工日期：__________年_____月____日;

合同工期總日曆天數_______天。

第三條承包方式、單價、預計總價

1、承包方式：一般項目__________，主體項目__________，總價與單價為固定不調價，

2、單價及預計總價：單價_______元;總價_________元。

3、單價組成：包括人工費、部分材料費(按材料供應條款)、部分機械使用費(按設備供應條款)、管理費、施工利潤、各種雜税費(不含營業税、城市維護建設税及教育附加費)以及為完成施工所必須的生活與生產、安全環保、文明施工等輔助設施費。其中材料費的組成為__________，部分機械使用費的組成__________。

第四條工程結算和支付

本合同實行固定總價，經甲乙雙方核定按本工程合同包乾價為_______元人民幣(大寫：__________)。任何政策性因素和市場因素均不調整包乾價。

1、本合同簽訂後_______日內，甲方支付_______元工程款;

2、工程竣工經甲方驗收合格後，甲方支付_______元工程款;

3、本合同工程質保金的支付：在甲方主合同全部履行完畢：驗收鑑定、移交簽證起至質量保證期滿，經業主驗收合格，業主支付給甲方工程質保金後__________天內甲方向乙方支付。

第五條施工材料

甲方提供的主材

1、材料名稱：

2、規格與型號：

3、預算價格：

4、供貨地點：

第六條甲方職責

1、甲方應負責做好本合同工程的現場施工協調和組織策劃及工程竣工驗收。

2、甲方負責及時向乙方提供施工圖紙套和轉發設計、監理文件和施工指示，並對施工進行技術指導(含技術交底)。

3、甲方按主合同的總體進度計劃及監理批覆的施工進度，負責審核並批准乙方的施工方案、施工計劃、施工資源配置方案等。

4、甲方負責對乙方施工進度、安全、質量等全過程進行監督(但不能免除乙方責任)，若工程進度出現滯後、工程質量出現嚴重問題、施工安全出現嚴重隱患時，甲方有權責令乙方停工整改，若在規定整改期限內仍達不到甲方要求時，甲方有權調整乙方工程項目範圍或解除本合同，其間發生的相關費用、損失由乙方承擔。

5、甲方負責施工生產、生活設施場地的統一規劃，滿足乙方施工需求。

6、甲方統一負責向監理、業主報送工程結算報表、施工計劃和其他相關工程資料(含竣工報告)，並向乙方按本合同約定辦理工程結算和價款支付。

7、甲方督促乙方購買高危作業人員的人身傷害險、全員工傷險、特殊設備財產險和必要的第三者責任險。

8、甲方督促乙方做好現場安全防護、做好隊伍和營區的治安防範。

9、其他應由甲方履行的職責。

第七條違約責任、爭議、仲裁、罰則

1、因主合同不能繼續履行或甲方終止主合同，本合同的履行也自然終止。此終止甲方以書面形式及時告知乙方，並以業主對甲方的結算為基礎，按乙方完成工程量佔甲方完成工程量比值同比例對乙方進行結算。同時退還乙方所提交的剩餘的履約保證金。

2、合同糾紛解決辦法：甲乙雙方再執行本合同過程中若發生意見分歧，雙方可在以下a、b、二種解決條款中，根據分包情況任選一種條款進行約定。

a.凡因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決。

b.不能協商解決，應提交甲方總部所在地仲裁委員會即丹東仲裁委員會進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

第八條本合同未盡事宜，雙方共同協商解決。

第九條本合同經雙方法定代表人(或代理人)簽字並加蓋單位公章並報業主、監理審核同意後生效，工程完工，工程價款結清後自然失效。

第十條本合同是否需要地方公證機關公證，雙方協商確定。(如需要的話)

第十一條本合同一式__________份，其中：正本____份，雙方各執___份;副本__________份，雙方各執__________份。

甲方：(蓋章)

法定代表人：

______年______月_____日

乙方：(蓋章)

法定代表人：

______年______月_____日

工程施工承包合同模板6

甲方：______________________________

乙方：______________________________

經甲乙雙方協商，甲方將______承包給乙方施工，為使工程能夠順利進行，特訂立此協議，雙方共同遵守。

一、承包方式本工程採取大包乾做法(發放乙方工程量由甲方安排為準)以承包臨時便道的路面結構及兩側排水溝施工以及工期、質量、安全、文明施工的方式承包，並自行辦理相關作業手續，施工期間乙方所發生的所有費用由乙方自行支付並完成，

二、工期從____年____月____日-____年____月____日，共計____天。

三、甲方責任派駐現場代表負責工程管理和協調工作，甲方現場代表定為：

項目負責：____ 聯繫電話：____業務負責：____ 聯繫電話：____施工負責：____ 聯繫電話：____

四、乙方責任

1。派駐現場代表負責工程管理和協調工作，乙方現場代表指定為：

項目負責：____ 聯繫電話：____業務負責：____ 聯繫電話：____施工負責：____ 聯繫電話：____

2。服從甲方指揮，接受甲方監管，按質量完成工作;

3。對施工安全負全部責任，對乙方人員的安全負全部責任;

4。遵守法紀，文明施工;

5。負責提供自乙方施工用水、電接口以後的所有乙方自用臨時水、電設施設備的提供，安裝和使用維護管理;

6。負責乙方施工用水電的水電費;

7。負責乙方所有人員的吃、住、交通安排;

8。負責乙方自用臨時設施的搭建、自用工具設備的管理;

9。道路起點接____公司路口便道，終點在一號中。

10。路面結構採用0-5mm碎石面層(15cm厚)，級配開山石基層(50cm厚)，路面寬6米。

11。臨時路面的平整度必須嚴格按設計及施工驗收規範要求施工。

12。路面的密實度達到90%。

13。臨時路兩邊各修一排水明溝，明溝內不允許出現倒坡積水等，邊坡要求機械拍打。

14。負責(______)年的工程質量保證維護。乙方承擔工程完工後(______)年內的質量保證和質量維護，保質期內發生事故，乙方需在接到甲方電話或書面通知後24小時內趕到現場維修，若發生需立即搶修、無法等乙方到來的情況，甲方也可委託第三方搶修。事故維修或搶修的費用，若事故屬施工質量問題引至，由乙方負責。

五、處罰責任

1。因甲方未能及時提供其責任範圍的施工條件或其他甲方責任造成誤工時間工期順延。

2。因乙方責任發生安全事故，造成人員傷亡或財產損失的，乙方承擔一切責任，賠償損失，並罰款____元/次，屬重大安全事故的，甲方並有權終止責任書。

3。因乙方未能遵守安全文明施工規定，不聽從甲方勸阻的，罰款____元/次，在安全文明施工檢查中被政府有關部門處罰的，乙方除需承擔所處罰金額外，並罰款______元/次，被登報點名批評的，甲方並有權終止責任書。

4。因乙方責任工程未能按合同工期完工，乙方除需承擔甲方因此受到罰金外，並罰款____元/天，造成甲方總工期延誤超過____天的，甲方有權終止本責任書。

5。保質期內，乙方未能按時對工程進行維護，或發生事故時乙方未能在規定時間到場維修，罰款____元/次。

6。工程途中所有機械設備以及承包方人員不得退出，不得討價還價。否則，全部工程量不予結算，當作賠償。

六、工作內容及單價

1。臨時便道長度暫定____m，總價____圓，結算時按實際長度按比例多除少補。

2。乙方負責k1+040處砼排水管的安裝(管材由甲方提供)，不再給乙方增加費用。工程款____

七、付款方式乙方必須於工程完成後將工程進度報給甲方，甲方____日內審核完畢並將結果通知乙方，工程完成____%後支付____萬圓工程款給乙方，餘下工程款驗收合格後兩個月付清。

八、其他

1。該協議一式四份，甲乙雙方各執二份，

2。未盡事宜雙方可另行協商解決;

3。該協議自雙方簽字起生效，工程完工，工程款支付完畢後失效。

甲方(簽字)________________ 甲方代表(簽字)____________

聯繫電話：____________________ __________年_______月_______日

乙方(簽字)________________ 乙方代表(簽字)____________

聯繫電話：____________________ __________年_______月_______日

工程施工承包合同模板7

甲方：

乙方：

經甲、乙雙方協商，甲方同意把建工集團承包的經濟實用房6#、7#樓施工勞務主體分包給乙方施工。為明確雙方責任、權利，特簽訂本合同如下，望雙方共同遵守。

一、承包形式：(勞務主體包工不包料)

二、承包價格：元/平方米，基礎屋面加1層建築面積，以上按建築面積實算。

三、如遇圖紙變更，甲乙雙方另行協商，工程所用塔吊由甲方專人指揮，至主體封頂為止。

四、若建設單位強調使用自拌混凝土另加人工費。

五、付款方法：

1、主體階段按總造價的______%付款，每完成每幢每層付款一次，均付______%，主體封頂後驗收合格一個月內付清。

六、工期嚴格按照建設單位與甲方簽訂的施工期工期內完成施工任務。因風、雨、停水、停電不可抗力等原因造成的工期延遲，工期相應在順延，停水電______小時延期半天。

七、甲方因資金不及時給付乙方，乙方有權停工，並有權要求甲方賠償工人誤工費，工期相應順延。

八、施工質量，乙方必須達到優質主體工程，優良工程標準，若達不到質量標準，乙方必須維修達到質量標準。

九、施工安全，乙方必須服從甲方及建設行政主管部門的安全規定進行施工，如出現一切安全事故由甲方負責。

十、雙方責任、權利。

(一)甲方：

1、甲方負責提供材料至現場;

2、甲方提供技術指導，施工圖紙及技術交底;

3、甲方負責施工資料整理，施工驗收組織協調;

4、甲方負責質量、安全、工期監管，若乙方不服從甲方管理，甲方又處罰權。因甲方監管不到，造成後果由甲方承擔。

5、甲方必須根據合同付款方法及時支付勞務費，保證做到不挪、不扣;

6、若乙方確無施工能力，甲方有單方面解除合同權，乙方無條件退出，並承包由此造成甲方的一切損失;

7、甲方必須安排專職技術、質量、安全負責人，提供特殊工種，必須持證上崗，承擔質量、安全所造成的一切費用。

(二)乙方：

1、乙方必須無條件服從甲方領導，接受甲方監督，服從甲方安排。

2、乙方必須按照市級文明工地組織施工，否則造成罰款乙方全部承擔。文明施工所需材料由甲方承擔。

3、乙方必須保質保量按時完成施工任務，否則承擔由此造成的一切罰款及給甲方造成的一切損失。

4、乙方合理安排，調配施工人員，在節假日及農忙幾節，保證正常施工。

5、乙方必須遵紀守法，遵守甲方及建設行政主管部門的一切規章制度，否則造成一切經濟支出，乙方自負。

十一、附則

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

2、本合同一經雙方籤或蓋章後即產生法律效力，受法律保護，望雙方共同遵照執行，自籤之日生效，工程款結清後終止。

3、本合同未盡事宜，雙方另行協商處理，籤後生效。

甲方：

乙方：

年 月 日

工程施工承包合同模板8

發包方(以下稱甲方)：

承包方(以下稱乙方)：

根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自願簽訂本合同。

第一條工程項目

一、工程名稱：麻城宋埠40光伏發電項目光伏板安裝工程

二、工程地點：麻城宋埠三、承包方式：包工、包機械、包安全

第二條工程期限

一、合同工期總日曆天數10天第三條工程價款、結算及付款方式本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組-元/組(一組24塊電池板)。

1、乙方施工完成並經甲方驗收合格後，甲方確認工程量後，對其進行費用的核定。

3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價_安裝組數進行費用結算。

4、費用支付，施工結束後，甲方10日內支付相關工程費用

第四條甲乙方責任

1、甲方需把料運至安裝現場。

2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大於1。

3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。

5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。

第五條安全施工乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。

由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

第六條獎懲責任

1、如8月20日前安裝達到1光伏板安裝，則按1=50000元標準進行結算。

2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

第七條糾紛解決辦法因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第八條附則二、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。

甲方：

乙方：

代表：

代表：

年_____月_____日

年_____月_____日

工程施工承包合同模板9

甲方(發包方)：

乙方(承包方)：

根據有關法律法規的規定，本着自願、平等、協商一致的原則，結合工程的實際情況，為確保各方利益，經協商一致達成如下協議：

一、工程內容

二、工程地點

三、工程期限

1、本合同總工期為_____年_____月_____日開工，至××年××月××日結束。

2、如遇下列情況，工期作相應順延。

(1)施工現場不符合安全施工;

(2)設計範圍內重大設計變更;

(3)人力不可抗拒的自然災害(如颱風、地震及戰爭)而影響工程進度;

(4)甲方不能按合同規定支付工程款。

乙方在以上情況發生的十天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方提出報告。

甲方代表在收到報告後，在十天內予以確認和答覆，逾期不予答中國教育總網文檔頻道復，乙方可視為要求已被確認。

四、工程價款工程總價：人民幣_____元整(￥元)。

五、付款方式

1、合同生效後，甲方在一週內向乙方支付工程總價50%作為預付款，即人民幣××元整(￥元);

2、工程施工結束後，甲方在一週內向乙方支付工程總價40%的款項，即人民幣××元整(￥元);

3、工程驗收結束後，甲方在一週內向乙方付清全部餘款，即人民幣××元整(￥元)。

六、工程驗收

1、當該工程完工後，由乙方向甲方提出書面竣工驗收申請。

甲方應在7天內安排驗收工作，並告知乙方參加驗收。

乙方自提出申請驗收報告7天后，因甲方原因未安排驗收的，則視為該工程符合設計和施工方案要求，運行正常，通過驗收。

2、工程未經驗收，甲方若需啟用，須與乙方協商，經同意方可使用。

若未經乙方同意啟用，將視為通過驗收。

3、整個工程驗收合格，則通過竣工驗收的當天即為竣工日期。

4、工程未通過驗收，引起爭議時，請求第三方驗收。

七、驗收標準

本工程以相關設計方案、圖紙為依據，按照國家標準進行驗收;沒有國家標準的，則按照行業標準進行驗收。

八、雙方權利和義務

1、甲方權利和義務指派為工地代表，負責協調甲方的相關事宜。

在工程履行過程中此指派人員的所有簽名視為甲方行為。

(1)負責本工程的監督，積極協調施工配合關係。

(2)負責對乙方進度、安裝質量、安全保護、綜合管理的監督。

(3)提供有利施工的現場條件。

(4)審核工程計劃進度表。

(5)負責對圖紙、方案的審核、確認，負責對工程進度、工程質量、隱蔽工程、配套工程和合同執行情況進行監督檢查及設計圖紙變更籤證，工程中間驗收和其他必要的簽證。

(6)負責竣工驗收工作，在收到乙方提交所有竣工資料後一週內組織驗收。

(7)按合同向乙方支付本合同規定的價款。

2、乙方權利和義務

(1)嚴格按設計圖施工，質量技術指標符合工程的各類標準和規範的要求。

(2)施工中發現問題及時向甲方報告並提出解決方案。

(3)編制施工組織方案，施工總進度計劃，材料進場計劃，開竣工通知書等，及時送甲方。

(4)提供竣工驗收技術資料，並準備竣工技術圖紙，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收。

竣工資料應滿足甲方要求。

(5)組織有技術水平的施工隊伍，明確現場技術及施工負責人、主要管理人員，技術人員不得隨意變動。

十、違約責任

1、由於甲方原因，使工程延期完成，則視甲方違約，甲方向乙方支付違約金。

違約金按合同總價×0.5%延期天數計算，違約金總數不超過合同總價的10%。

2、由於乙方原因，使工程延期完成，則視中國教育總網文檔頻道乙方違約，乙方向甲方支付違約金。

違約金按合同總價×0.5%延期天數計算，違約金總數不超過合同總價的10%。

3、由於甲方未按合同約定向乙方付款，則視甲方違約，甲方向乙方支付違約金。

違約金按合同總價×0.5%×延期天數計算，違約金總數不超過合同總價的10%。

4、執行過程中，任何一方無故單方面終止合同，則視為違約，違約方需向守約方支付合同總價10%的違約金。

十

一、合同的變更及解除

1、合同簽訂生效後，除不可抗力外(指戰爭、嚴重水災、火災、颱風和地震以及經雙方同意屬不可抗力的事故)，甲乙雙方不得無故變更或解除。

2、在履行合同過程中，因遇不可抗力事故，甲乙雙方均應採取有效措施盡力減少損失並阻止損失的擴大。

若確需變更或解除合同時，要求變更一方應及時通知對方，對方在接到通知3天內給予答覆，逾期未答覆視為同意。

3、如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一筆款項的期限達到60日的，乙方有權中止本合同項下義務的履行;甲方延期付款期限達到120日的，乙方有權解除本合同，並且有權請求甲方給予相應的賠償。

4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限達到60日的，甲方有權中止本合同項下義務的履行;整個工程延期的期限達到120日的，甲方有權解除本合同，並且有權請求乙方給予相應的賠償。

5、變更或解除合同，所造成的損失由雙方協商解決。

十

二、爭議解決方式

凡因本合同的簽訂、履行、解除、終止引起的或與本合同有關的任何爭議，甲、乙雙方應通過友好協商解決，協商不成時雙方同意向合同簽定地人民法院訴訟解決。

十

三、其他條款

在合同履行過程中，雙方可以根據實際情況，對合同未盡事宜協商確定。

合同簽定地：××

十四、合同文本和效力

本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份，經雙方代表簽字蓋章後生效。

附件為本合同不可分割的組成部分，與合同正文具有同等法律效力。

甲方：

地址：

郵編：

聯繫電話：

開户銀行：

帳號：

工程承包合同

工程施工承包合同模板10

發包人(甲方)：

承包人(乙方)：

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同，以資守信。

第一條工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程量：以合同預算表為準，發生工程量變更的以實際工程量為準。

4、承包方式按以下第項執行

(1)包工包料(2)包工不包料(3)包工;部分包料(4)包料;部分包工

第二條工期

1、開工日期：_____年_____月_____日

2、竣工日期：_____年_____月_____日

3、工程總用工時間：天(工期順延的時間未計入)

第三條工程價款

本工程總造價為：(大寫)(人民幣)

￥：元

注：此價款為工程結算依據，最終要按實際發生的工程量計算

第四條工程質量

本工程質量按以下第執行

(1)國家標準(2)地方標準(3)行業通用標準(4)甲方特殊標準

第五條圖紙

1、經雙方協商一致決定，採用以下第項執行

(1)甲方委託乙方設計施工圖紙，設計費用為(大寫)：元，圖紙設計費用不包含在工程總價款內;

(2)甲方自行提供施工圖紙

2、圖紙會審和設計交底時間：

3、施工圖紙一式兩份，甲、乙雙方各執一份。甲方提供圖紙的，應在開工前天將圖紙交給乙方。

第六條合同組成文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書

2、標準、規範及有關技術文件

3、圖紙

4、工程報價單或預算書

5、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

第七條工程變更

1、工程設計變更

施工中發包人需對原工程設計進行變更，應提前3天以書面形式向承包人發出變更通知。變更超過原設計標準或批准的建設規模時，發包人應報規劃管理部門和其他有關部門重新審查批准，並由原設計單位提供變更的相應圖紙和説明。承包人發出的變更通知及有關要求，進行下列需要的變更：

(1)更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸;

(2)增減合同中約定的工程量;

(3)改變有關工程的施工時間和順序;

(4)其他有關工程變更需要的附加工作。

因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失由發包人承坦，延誤的工期相應順延。

施工中承包人無正當理由不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。

承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經發包人同意。未經發包人同意擅自更改或換用時，承包人承擔由此發生的費用，並賠償發包人的有關損失，延誤的工期不予順延。發包人同意採用承包人合理化建議，所發生的費用和獲得的收益，發包人承包人另行約定分擔或分享。

2、其他變更

合同履行中發包人要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更，由雙方協商解決。

3、確定變更價款

承包人在工程變更確定後3天內，提出變更工程價款的報告，經發包人確認後調整合同價款。變更合同價款按下列方法進行：

(1)合同中已有適用於變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款;

(2)合同中只有類似於變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款;

(3)合同中沒有適用或類似於變更工程的價格，由承包人提出適當的變更價格，經發包人確認後執行。

(4)承包人在雙方確定變更後3天內不向工程師提出變更工程價款報告時，視為該項變更不涉及合同價款的變更。

(5)發包人應在收到變更工程價款報告之日起3天內予以確認，發包人無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起3天后視為變更工程價款報告已被確認。

(6)發包人不同意承包人提出的變更價款，而實際工程繼續施工的，視為同意承包方人的價款變更要求。

(7)發包人確認增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程款同期支付。

(8)因承包人自身原因導致的工程變更，承包人無權要求追加合同價款。

第八條雙方一般的權利和義務

1、甲方的工作

(1)開工前天，全部騰空或者部分騰空房屋，清除障礙物(合同約定乙方包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋內的傢俱和陳設採取保護措施，為承包人進場做好準備工作;

(2)辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，費用由甲方承擔。如因其他原因需由乙方辦理的，相關費用應當由甲方償付給乙方，並且工期相應順延;

(3)提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關係;

(4)參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作;

(5)施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件;

(6)按照合同約定的期限支付工程款，依據規定交納應由其承擔的各種税費。

2、乙方的工作

(1)參加有關施工圖紙或者作法説明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交由甲方審定確認;

(2)施工中嚴格執行安全施工規範、防火規定，按期按質完成施工;

(3)未經甲方同意或者有關部門批准，不得隨意試試拆改原建築物主結構及各設備管線;

(4)保護好原居室室內的傢俱、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管的通暢;

(5)對於施工過程中的在關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時並給予其必要的準備時間;

(6)嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境，保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場;

(7)工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

第九條有關材料的約定

1、任何一方負責提供的材料和設備，均是符合法律、法規規定的合格產品，還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。

2、對於任何一方提供的材料和設備，如不符合質量要求或者規格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。由此增加費用，由提供方承擔。

3、材料和設備進場後，統一由乙方負責保管和使用，如因乙方在保管過程中有重大失誤而造成的材料損失，應由乙方負責。

4、材料運輸費用，由材料提供方承擔。

5、甲方應將材料和設備按時、按量運送到施工現場，並通知對乙方現場負責人驗收籤確認。

第十條有關施工和工期的約定

1、開工及延期開工

(1)承包人應當按照協議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應當不遲於協議書約定的開工日期前7天，以書面的方式向發包人提出延期開工的理由和要求。發包人應當在接到延期開工申請後的48小時內以書面形式答覆承包人。發包人在延期開工申請後48小時內不答覆，視為同意承包人要求，工期相應順延。發包人不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延;

(2)因發包人原因不能按照協議書約定的開工日期開工，應以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失，並相應順延工期。

2、暫停施工

發包人認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，並在提出要求後48小時內提出書面處理意見。承包人應當按發包人要求停止施工，並妥善保護已完工程。承包人實施發包人作出的處理意見後，可以書面形式提出復工要求，發包人應當在48小時內給予答覆。發包人未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求後48小時內未予答覆，承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。

3、工期延誤

因以下原因造成工期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

(1)發包人未能按合同的約定提供圖紙及開工條件;

(2)發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行;

(3)甲方未按合同約定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常進行;

(4)設計變更和工程量增加;

(5)一週內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

(6)不可抗力;

(7)另行約定或工程師同意工期順延的其他情況。

4、工程竣工

(1)承包人必須按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。

(2)因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。

(3)施工中發包人如需提前竣工，雙方協商一致後應簽訂提前竣工協議，作為合同文件組成部分。提前竣工協議應包括承包人為保證工程質量和安全採取的措施、發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容。

第十一條關於質量和中間驗收的約定

1、工程質量

(1)工程質量應當達到約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。

(2)雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

2、檢查和返工

(1)承包人應認真按照標準、規範和設計圖紙要求以及甲方依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方現場負責人的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。

(2)工程質量達不到約定標準的部分，發包方現場負責人一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按甲方現場負責人的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。

(3)發包方現場負責人的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發包人承擔，相應順延工期。

(4)因發包方現場負責人指令失誤或其他非承包人原因發生的追加合同價款，由發包人承擔。

3、隱蔽工程和中間驗收

(1)工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，並在隱蔽或中間驗收前48小時以書面書式通知發包方現場負責人驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，發包方現場負責人在驗收記錄上籤後，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在發包人限定的時間內修改後重新驗收。

(2)發包方現場負責人不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。發包方現場負責人未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，發包方現場負責人應承認驗收記錄。

(3)經發包方現場負責人驗收，工程質量符合標準、規範和設計圖紙等要求，驗收24小時後，發包方現場負責人不在驗收記錄上籤，視為發包方現場負責人已經認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續施工。

4、重新檢驗

無論發包方現場負責人是否進行驗收，當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時，承包人應按要求進行剝離或開孔，並在檢驗後重新覆蓋或修復。檢驗合格，發包人承擔由此發生的全部追加合同價款，賠償發包人損失，並相應順延工期。檢驗不合格，承包人承擔發生的全部費用，工期不予順延。

5、發包方指定的現場負責人為：，身份證號碼為：。發包方現場負責人的籤確認視為發包方的確認。

第十二條關於安全施工的約定

1、安全施工與檢查

(1)承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

(2)發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。

2、安全防護

(1)承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應向甲方提出安全防護措施，經甲方後實施，防護措施費用由發包人承擔。

(2)實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天以書面形式通知發包人，並提出相應的安全防護措施，經發包方認可後實施，由發包方承擔安全防護措施費用。

第十三條關於竣工驗收和結算

1、竣工驗收

(1)工程竣工後，乙方應通知甲方進行驗收，甲方應自接到乙方驗收通知後日內組織驗收，並辦理驗收交移手續。

(2)工程未經驗收合格時，甲方不得有任何的使用行為，否則視為甲方對該工程已經驗收合格。保修期自甲方實際使用之日起計算。

2、結算

工程驗收合格後，乙方應將有關資料移交給甲方，雙方進行工程結算。發包人接到資料後天內未有異議的，視為認可結算資料，雙方應填寫工程結算單並籤確認，若甲方在收到資料後既提不出書面異議又拒絕在結算單上籤的，視為結算單已經得到了甲方的籤確認。

第十四條關於工程價款支付的約定

1、雙方同意工程價款按下列方式進行確定：

(1)固定價格：本工程總價款為(大寫)：;

(2)其他方式：

2、雙方同意按下表執行工程款的支付：

3、特別費用的約定：

(1)施工過程中，施工現場發生的一切水、電費用由甲方承擔;

(2)施工過程中，因為乙方的因素違規被執法機構或者管理機構罰款的，罰款由乙方支付，如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的，則罰款由甲方負責;

(3)合同附件預算表中沒有列明税費，税費由甲方按實際徵收税額向有關部門交納，已經列明税費的，由乙方負責交納。

4、增加的工程項目，經雙方簽署增加協議確認後，甲方應就該增加工程項目支付預付款，預付款的金額為增加項目總造價的30%，另外的70%實行分期付款，甲方應在每個月的前三天內支付給乙方。如增加的工程項目造價大於人民幣壹萬元的，則甲方應按上述比例支付給乙方。

第十五條關於工程保修的約定

1、乙方承諾工程保修期為自竣工之日起月內。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修範圍。國家行政部門或者行業機構在本合同簽署生效之前已經發布的對工程項目或者材料有特定保修年限或者豁免保修的，以國家行政部門或者行業機構的規定為準。

2、甲、乙雙方對保修的其他約定：

第十六條違約責任

1、當發生下列情況時發包人違約：

(1)發包人不按時支付工程預付款;

(2)發包人不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行;

(3)發包人無正當理由不支付工程竣工結算價款;

(4)發包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。發包人承擔違約責任，賠償因其違約給承包人造成的經濟損失，順延延誤的工期。

2、發包方以上違約行為構成了一般違約，應承擔的違約責任：未能按合同條款約定的時間內支付預付款、工程款，發包方向承包方支付的違約金為：元，合同繼續履行。發包方其他違約行為應承擔的違約金為_____元。

3、未能按合同條款約定的時間內支付工程款並經過承包方催告後仍沒有支付，並造成了承包方損失的，為發包方嚴重違約，承包方解除本合同的，發包方應支付本合同暫定總價款百分之二十違約金。

4、當發生下列情況時承包人違約：

(1)因承包人原因不能按照約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工;

(2)因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準;

(3)承包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

5、承包方每拖延一天竣工，應向發包人承擔元/天的違約金;其他違約行為應向發包人承擔元的違約金。

6、一方違約後，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行合同。簽訂本合同後，任何一方無正當理由而擅自解除本合同的，應向對方支付本合同暫定總價款百分之二十的違約金。

7、其他約定：。

第十七條爭議解決

1、發包人承包人在履行合同時發生爭議，應當協商解決。當事人不願協商或者協商不成的，雙方可以向工程所在地的人民法院起訴。

2、發生爭議後，除非出現下列情況的，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完工程：

(1)單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議停止施工;

(2)經過協商停止施工，且為雙方接受;

(3)法院要求停止施工。

第十八條不可抗力

1、不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發包人承包人責任造成的爆炸、火災，以及專用條款約定的風、雨、雪、洪、震等自然災害。

2、乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時採取措施避免損失的擴大，並將有關情況通知甲方。否則，應當就擴大部分的損失承擔賠償責任。

第十九條合同附件

1、工程施工項目確認書

2、施工圖紙或工藝説明確認書

3、項目變更單

4、分項工程，隱蔽工程驗收單

5、承包人提供的材料明細表

6、發包人提供的材料明細表

7、工程驗收單

8、工程結算單

9、工程保修單

10、發包方身份證或營業執照複印件

11、承包方身份證或營業執照複印件

第二十條附則

1、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等的法律效力

2、本合同的附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

甲方(簽章)：

地址：

法定代表人或授權代表：

身份證號：

簽約地點：

簽約時間：_____年_____月_____日

乙方(簽章)：

地址：

法定代表人或授權代表：

身份證號碼：

簽約地點：

簽約時間：_____年_____月_____日

工程施工承包合同模板11

發包單位：____________________(以下簡稱甲方)

承包人：______________________(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規，遵循平等自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽訂本合同。

第一條：工程概況湖畔護坡工程承包項目發包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按________米計算。

第二條：施工方案

1、護坡

(1)、基底寬________米，厚________米，自下而上慢慢收至高度為________米，受力部分需冷拉絲磚帶，外牆做磋沙(水泥標號為____，磚要好質量的青磚或紅磚)。

(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。

(3)、完工後做圍牆10米左右。

(4)、牆與岸間的空隙用泥土夯實，並在牆上加適量的漏水管。

第三條：合同工期

1、經雙方協商確定,工程期為____日，暫定於自________年____月____日起至________年____月____日止，具體開工時間由甲方下達開工令後方可開始施工。

2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。

第四條：價格及付款方式1、工程總承包價為________元。

2、上述總承包價為包乾價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍牆)，甲方無需再向乙方支付任何費用。

3、付款方式：竣工驗收後付________元，除總金額的百分之五質保金外，剩餘部分________付，質保金一年滿後付清(時間按驗收合格之日起計算)。

第五條：甲方義務1、按合同向乙方撥付工程款。

2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。

第六條：乙方義務1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩定。

2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。

第七條：施工安全承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用，均由乙方承擔。

第八條：驗收工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。

第九條：違約責任

1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之________的違約金;逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。

第十條：其它本合同於________年____月____日由雙方在____________簽訂，自雙方簽字或蓋章後生效，一式____份，上方各執一份，上交____份。

發包單位(甲方)(蓋章)

授權代理人(簽字或蓋章)：____________聯繫電話：____________

承包人(簽字或蓋章)：________________聯繫電話：____________

________年____月____日

工程施工承包合同模板12

小工程施工承包合同書樣本

合同編號：

發包方：________________

承包方：________________

簽約時間：________________，

簽約地點：________________

為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。

(一)工程名稱：____________

(二)建築面積(工程形式)____________

(三)施工地點：________________

(四)工期：

1、開工：____年__月__日;

2、竣工：____年__月__日;

3、合同工期總共歷時____天。

(五)承包形式：

(六)工程質量標準：

(七)工程價款：共計人民幣_________元。

(八)付款方式：本合同生效後支付合同款項的__%，計____元;工程竣工且驗收合格後，支付工程價款的__%，計____元;質保金___元，質保期滿後支付。

(九)質保期：____年。

(十)雙方的責任義務

1、發包方的責任義務

①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。

解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關係及糾紛;

②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;

③給承包方提供施工圖紙、座標點、標高點;

④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;

2、承包方的責任義務

①按發包方要求及圖紙要求進行施工;

②如期完成施工任務;

③接受發包方的技術指導和質量標準要求;

④負責發包方提供料物及設備的保護;

⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;

(十一)其他

1、本合同自雙方簽字蓋章後生效，有效期至保修期滿。

2、本合同未盡事宜，可由雙方協商解決並簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。

協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

3、合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。

發包方：___________________________承包方：___________________________

委託代理人：___________________________委託代理人：___________________________

日期：___________________________

工程施工承包合同模板13

甲方：________________________________(簡稱：甲方)

乙方：________________________________(簡稱：乙方)

經甲乙雙方共同協商，甲方將項目工程以包工，包制模，鐵釘，鐵線，電纜，電鋸電片及機械所有的電纜電線工具，包圖紙上木工制安及所有木工工程一次性承包給乙方施工，為安全保質保量金，工程結束後給予返還。

一、承包單價乙方所承包的木工工程，其單價按建築面積的()元/㎡(包括基礎地下室設施及屋頂斜屋面型線條主體)，按此單價為最終結算價，甲方不另追加乙方任何費用，面積計算以圖紙為準。

二、承包範圍乙方按設計圖紙，設計變更完成該工程所有的木工工程，(含附屬零星工程木工及基礎設施的制安，負責工程完工後，所有的模板，方條，頂木，步步緊，方條等的清理及按甲方要求制定的地方分類堆放好)。

三、乙方負責

1、乙方應付責組織本工程所需要的熟練工人，機械工具輔助材料，熟悉施工圖紙規格按照設計圖紙施工規範及安全生產條列，進度計劃國家品質標準施工。

2、服從項目管理人員及施工員統一指揮，調配和檢查，遵守項目人員制定的各項規章制度，不準隨意浪費甲方原材料，如發現乙方隨意浪費，甲方有權要求乙方按原價加倍賠償。

3、乙方不得在工地上無理取鬧不服從甲方現場管理人員統一指揮調度及阻止別的施工班組施工的，發現一次罰款500元，累次不改甲方有權單方面終止合同，乙方按實際完成工程量的60%結算，並自動退場。

4、主體施工過程中，乙方應按時，按質，按量完成施工任務。

不準有爆木。漏漿現象，發現有出以每處50—200元罰款，並即時處理，因木工驗收不合格造成返工，甲方有權要求乙方加倍賠償一切浪費的原材料及需別的施工班組配合返工所需人工工資，工程所有爆木，漏漿處，乙方應及時處理掉。

尾期工程中需要制安的應隨叫隨到，不到的話，甲方有權請他人做，其工資按市場價格雙倍從乙方未付工程款中扣除，影響工期的按合同規定處罰，乙方應無異議。

四、甲方負責

1、負責對乙方的圖紙技術交底及安全三級教育，指導，檢查乙方施工過程中的施工質量。

2、按合同約定按時支付工程款。

3、無償提供乙方的住宿及生活用水用電，(不含電磁爐用電)

五、工期要求

1、乙方應嚴格按照項目部制定的各項施工進度計劃進行施工，具體進度計劃按項目部制定的施工進度計劃。

2、乙方不能按甲方進度計劃完成工期內的工程量時，甲方有權高價在外面請人幫忙完成，乙方無權阻擾，其工資從乙方工程進度款中扣取，工期拖延一天處以500—5000元的工期處罰金，按工期計劃乙方提前完成應給與獎勵。

3、因乙方原因造成工程停工三天以上，甲方有權單方面終止合同另找施工隊，結算按實際完成工程量的60%結算，結算時間按工程主體全部封頂後結算，餘下的部分作為重組新班組和甲方的損失費用。

六、質量標準規格按照施工圖紙設計變更通知及現行的國家有關強制性規範規定施工，並達到國家工程品質驗收合格標準，如有返工給甲方造成材料浪費或延誤工期的，甲方有權追究其賠償責任並罰款，費用從乙方工資中扣回。

七、安全要求

1、乙方工人進入施工現場都必須遵守安全操作規程，佩戴安全帽，穿工作服，穿膠鞋上班。

2、上班時間不許喝酒，打鬧，嚴格安全生產條例方針，及項目部組織所要求的安全知識講座內容交底，進行施工。

3、如乙方在施工過程所造成的任何安全事故，由乙方負全部責任和費用及事後處理，與甲方無關。

4、不帶安全帽，穿拖鞋，喝酒上班的發現一次每人每次30元罰款，此款從工資中扣除，並通報批評，現場嚴禁帶小孩或社會閒雜人員進入工地，住宿，逗留。

八、付款方式本工程第一次按工程總量的三樓付款80%，然後按月進度工程量的80%付款。

餘款在完成承包內工作後兩個月內結清

九、其他

1、本合同未盡事宜，雙方可根據情況隨時協商補充，補充協議與本合同具有同等效力。

2、本合同書自簽字之日起生效，工程竣工，工程款全部結清後本民法典律效力自行終止。

3、本協議一式兩份，雙方各持一份，同時具有相應法律效力。

甲方(簽章)________________乙方(簽章)____________

________年_____月_____日____年_____月_____日

工程施工承包合同模板14

發包人：

承包人：

為強化公司管理，提高經濟效益，公司決定上灣煤礦項目部實行承包經營，本着公司和承包人共同羸利的原則，經雙方協商，制定如下協議，以資雙方共同遵守。

一、承包標的

甲方與神東公司上灣煤礦簽訂的《建設工程施工合同》及補充協議等文件的所有責、權、利。

二、承包方式：

乙方以包工、包料、包安全、包質量、包項目債權債務、包違約責任、包項目盈虧的方式向甲方進行總承包。

三、承包期限

承包期限為一年，自本合同簽訂之日起至___年____月____日。

四、承包費、支付時間、方式。

年承包費為18萬元，分12個月支付完畢，每月支付月承包費的50%。

五、承包管理

鑑於建設工程的特殊性，為防範甲乙雙方在施工期間出現經營風險，達到甲乙雙方承包雙羸的經營目的，甲方有權對乙方承包的項目進行管理，乙方有權在甲方的管理下自主經營。勞保用品、施工設備

六、人員管理

甲方負責委派項目經理1名，乙方負責外聘隊長1人、焊工4人、力工10個、廚師1人，乙方外聘人員不得少於15人，人員工資由甲方負責發放。外聘人員的體檢、食宿、安全均由乙方負責。

七、項目部經營管理

1、乙方完成公司下達的任務工完料盡，無一例安全事故，公司進行一次性結算，並獎勵2萬元。

2、乙方有用人自主權，但不得剋扣工人工資。

3、乙方所產生的材料款等費用由其承擔。

4、乙方僱傭人員在施工過程中出現意外傷亡事故，由此造成的經濟損失由乙方承擔。

5、因訴訟，法院判決由甲方為項目部承擔民事責任，給甲方造成經濟損失，甲方有權向乙方追償，也可以從承包費中扣除。

八、工程質量

1、乙方應完全按照施工合同約定的施工進度施工，達到合同質量要求，在施工過程中不偷工減料，違反施工方案施工。

2、甲方有權檢查施工質量，發現有質量問題的工程甲方有權要求乙方改正。

九、合同解除

乙方有下列情形之一的，公司有權解除合同，並安排其他項目部接管。

1、給公司造成重大經濟損失的。

2、項目部內部管理混亂，有可能給公司造成重大損失的。

3、不接受公司管理和批評，拒不改正的。

4、嚴重損害公司商業信譽的。

十、合同終止

1、合同到期的。

2、雙方協商一致終止承包合同的。

十一、違約責任

在承包期內乙方無故單方解除合同，違反本合同承包管理、人員管理、工程質量、項目部經營管理、合同解除情形的，應向甲方支付違約金。違約金以尚未支付的承包費計付。

十二、本合同一式2份，雙方各執1份。

十三、本合同簽字蓋章後生效。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程施工承包合同模板15

甲方：

乙方：

經甲乙雙方友好協商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國民法典》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：

2.工程地點：

3.承包範圍：

4.承包方式：包工、包料、包費用

5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起_____個日曆天。

6.工程質量：本工程為合格工程

二、合同單價和付款方式

1.合同單價：

2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含税價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。

3.施工完畢經甲方和監理公司驗收合格後付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格後付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年後___日內，付至結算價款的__%;剩餘__%作為質保金在竣工驗收合格年後___日內一次性無息付清。

4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供税務部門認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。

三、技術要求和質量標準

四、違約責任和安全責任

1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方，並承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。

2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由於乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

五、爭議或糾紛處理

1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協商解決。

2.當事人不願通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

六、保修

本工程保修期為年在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知後24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委託他人維修，維修費用由乙方承擔。

七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章後生效。本合同一式四份，甲方執份，乙方執份。

甲方：乙方：

簽字簽字

電話：電話：

甲方駐工地代表：

電話：

_____年___月____日

工程施工承包合同模板16

甲方：__________

乙方：__________

合同簽訂地：

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本項目協商一致，訂立協議並共同遵照執行。

一、工程概況

1、工程名稱：____________________

2、工程地點：____________________

二、工程範圍及內容：

工程量：____________________

承包形式：____________________

三、工期：

1、開工日期：____________________

2、竣工日期：____________________

3、合同總工期為_________工作日。期間如遇連續大雨等無法抗拒的特殊天氣，經甲方和監理簽字認可後，工期可相應順延。

四、質量標準採用下列：

1、工程質量達到省優至魯班獎;

2、工程質量評定等級為優良;

3、符合國家質量驗收標準;

4、雙方約定的標準、具體為：____________________。

五、合同價款

本合同工程價款結算採用下列______種方式：

1、採用一次性包死總價的固定價格方式，總價為____________，如今後涉及工程變更和增加工程量的，增加部分按實結算。若變更增加工程量在5%以內,雙方不再簽訂補充協議，若變更增加工程量超過5%的，雙方應另行簽訂補充協議。

2、按實際發生的工程量結算。並按下列約定執行：

(1)工程預算價：(工程結束後按實結算)

工程單價:(含外運等其他一切費用)

(2)按實際發生的工程量，結合江蘇省有關工程定額標準計算，由乙方報決算價，經監理及甲方審核後，由會計事務所或進行審計確認。

(3)所有工程量必須在每月______日前，由乙方向甲方提交月統計報表或已完工程量報告，須經監理及甲方審核同意。

(4)若涉及工程變更及增加工程量的，須經甲方項目負責人下達指令，變更籤證除應由監理方簽字外，還須由甲方工程部和有關項目負責人簽字，並在實際發生日的十五日內報甲方計財部負責人複核簽字，並由甲方分管領導簽字，以及最終由總經理審批後方可生效，否則甲方有權不予認可。

(5)變更工程量在總承包價5%以內，無需追加合同，超過5%，須另訂合同。

(6)取費標準及説明：土石方量測量執行省市有關土石方驗收標準，土方量按實結算。

(7)工程量核算確認方式説明:完成合格工作量上報甲方審核報批，並編制統計報表上報監理，取得監理、甲方的確認後方可。

(8)合同協議一經簽字，不受市場價格變化影響，按合同及協議約定標準進行結算。

六、付款方式

1、本工程預算款為：

扣回工程預付款的方式為:

2、工程款按方式支付，具體為：

(1)本工程無預付款;

(2)按每月完成工程量統計報表，經監理、甲方審核確認後，支付合格已完工工程款的%;

(3)____________;

(4)____________。

(5)總工程款的______%作為質量保證金，若無質量問題及其它違約情形，後支付給乙方。相反，如存在質量問題及出現其它違約情形，甲方有權直接扣付乙方質保金，如給甲方造成的損失超過質保金數額，乙方對超出部分仍應予賠償。

七、材料、設備供應：

八、質量及驗收

1、工程質量必須符合本協議第四條約定標準，並按現行國家驗收規範執行。質量保證期年，如工程內容涉及主體結構的，應終身質保。

2、項目經理須持有省建委核發的崗位證書，且在建工程不得超過兩個，項目經理在現場的時間每天不低於小時，負責處理工程上有關事務。

3、乙方所有進場人員未經甲方認可不得任意調換，若確實需更換，應提前3天以書面形式向甲方申請，否則，乙方任意調換人員達30%時，甲方有權終止合同，乙方無條件退場。

4、工程質量驗收必須按規範進行，所有工程資料須與工程施工同步進行，隨時供有關部門及人員查閲，不合格資料及時修正。

5、分項工序驗收，以及隱蔽工程驗收，必須經甲方及監理簽字驗收後方可進行下道工序施工。

6、甲方及監理應在收到乙方請驗報告後小時內驗收完畢並出具書面驗收意見。平時甲方定期或不定期抽查，發現質量問題時，出具限期書面整改意見，乙方必須按甲方要求限期整改。若多次發現質量問題，或經兩次整改仍不符合要求，甲方有權根據情況要求支付違約金，嚴重的責令退場，一切損失由乙方負責。

7、竣工後，乙方應書面通知甲方及監理驗收，乙方在竣工後天內提供符合規範性要求的竣工圖及全部竣工資料，並應一式份。

8、其他約定：按圖紙説明施工，達到甲方、監理的要求，禁止隨地灑落、傾倒。

九、施工組織與工期

1、乙方在收到甲方正式施工圖紙三日內向甲方提交書面施工組織方案，乙方自行辦理開工報告等相關手續，甲方對乙方的施工組織方案進行審核批准，安排圖紙技術交底。

2、乙方必須按合同工期和批准的進度計劃組織施工，接受甲方、監理對工程進度的監督、檢查，工程實際進度與計劃不符時，甲方、監理有權責令限期改進，乙方應按甲方、監理的要求提出整改措施報甲方、監理審批後執行，期間趕工費用由乙方自理。月進度明顯滯後於進度計劃時，甲方有權暫停支付工程款。若乙方明顯無力按約定工期完工時，甲方有權調換施工隊伍，乙方應在按到甲方退場通知的十日內無條件退場，並撤出所有人員及設備，工程款按實際完成工程量的%支付，否則甲方不支付任何款項，每拖延一天按總工程款的2‰承擔延期違約金，造成其它損失的，應全額賠償。

3、項目經理：現場代表(乙方)：____________

監理：現場代表(甲方)：____________

4、施工中的水、電、食宿、工具等設施的約定：乙方自行解決

十、安全及文明施工與管理

1、乙方須嚴格執行有關安全操作管理規範。

2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工。否則後果自負。

3、特殊工程需持有勞動部門核發的上崗證，持證上崗。

4、在施工過程中發生的工傷事故或其他內部糾紛，由乙方自行處理並承擔全部經濟責任。

5、所有機械設備需滿足工程施工需要，特殊設備須有安檢證明。

6、乙方應按當地政府有關部門規定進行施工場地標準化管理，因標準化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。

7、乙方應優先發放施工人員工資，不得拖欠，並處理好勞資糾紛及相關問題，不得因此影響施工，以及不得給甲方造成任何不良影響，否則甲方有權採取解除合同、責令退場、要求賠償損失、要求支付違約金等措施。

十一、甲方責任

1、按約定提供圖紙資料，及進行圖紙技術交底。

2、按約定向乙方支付工程款，若甲方因資金困難不能及時兑現，應與乙方協商，並可視不同情況向乙方承擔應付款部分的銀行貸款利息。

3、履行其它本協議約定的義務以及負責。

十二、乙方責任

1、按約定保質保量的完成施工任務，符合工期及質量要求。

2、必須服從甲方現場管理，遵守法律及及行政規章、遵守各項規章制度，維護甲方聲譽，如發現故意損害聲譽，嚴重違反紀律，違反協議內容的行為，甲方有權給予經濟處罰，直至終止合同。

3、應注意保護生態環境，注意施工安全，不得砍伐樹木及損壞其它設施，注意護林防火。

4、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工，以及採取吵鬧、威脅等不當手段，否則，甲方有權責令其退場，一切後果由乙方承擔。

5、質保期內若發生質量問題，乙方應在接到甲方電話或書面通知日內進場維修，日內維修完畢，否則維修費從質保金中扣減。

6、乙方應按照相關規定，主動對工程項目進行質量跟蹤回訪。

7、______________________________。

十三、違約責任

1、雙方應嚴格遵守協議，如有違反，按本協議相關約定承擔違約責任。

2、如延誤工期，每超過一天，按合同總價款的承擔違約金，或每天按______元向甲方支付違約金。

3、如出現質量問題，以及違反本協議其它約定，乙方除應賠償給甲方造成的全部經濟損失外，甲方可視具體情況，要求乙方按合同總價款的1%-10%承擔違約金。

十四、附則

1、本協議經雙方簽章後生效。

2、本協議於_______年_______月_______日在簽署。

3、本協議一經簽字，雙方應嚴格遵守，如因執行本協議發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，由簽約所在地人民法院裁決。

4、本協議一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。

甲方(簽章)：____________乙方(簽章)：____________

法定代表人：____________法定代表人：____________

授權代表(簽字)：____________授權代表(簽字)：____________

_______年_______月_______日______年______月______日

工程施工承包合同模板17

甲方：________

乙方：_________

經雙方協商由乙方承擔甲方施工任務，為明確雙方責任，保證工程質量、工期、安全文明施工，經雙方同意簽定本合同。

一、承包方式：

包工不包料。

二、承包保證金：

____ 元，合同簽訂後交甲方，工程驗收合格退乙方。

三、承包範圍：

1、施工圖和圖紙會審變更所含的全部工程項目內容。

2、木工裝模甲方提供支撐、模板、方木，乙方承擔裝模所需用的工具、機械和有關材料(拉桿、卡具、元釘、元絲、螺絲等)。

四、承包價款和付款辦法

1、按建築面積每㎡(建築面積按國家規定的計算方法計量)承包價款中含工人勞保費和養老保險金。

2、第一層完工驗收合格付承包工程價款的，三層完工驗收付20%，主體結構完工驗收合格後付20%，竣工驗收付，餘款保修期滿付清。

3、工程款的支付必須保證施工工人的工資，乙方如有拖欠施工工人工資，影響工程施工，甲方可從乙方承包款中直接支付工人工資，如乙方承包款超支，用乙方設備機械抵扣。

五、工程質量：

乙方施工人員進場接受甲方質量技術交底，嚴格按圖紙和規範施工，嚴格按施工規範檢查、驗收，服從甲方現場施工管理人員指揮，工程質量達國家規範的合格標準。因乙方人員違章施工造成的質量事故一切損失由乙方承擔。分項工程檢查驗收發現一處質量不合格罰款1000元，以此類推，從承包款中扣除。

六、安全施工：

乙方人員進入施工現場接受甲方安全技術交底，嚴格按國家安全施工規範組織施工，安全防護措施符合國家安全規範標準。因乙方違章作業和安全防護措施不規範等因素造成的安全事故，一切責任和損失由乙方承擔。

七、文明施工：

乙方人員進場，遵守現場文明施工章程，聽從甲方現場人員管理，按文明施工條例施工。計劃、節約用料，模板、方木、卡具合理利用，不得有浪費現象，完工後方木、模板、卡具歸類堆放整齊，現場文明整潔。發現乙方人員浪費現象，一次罰款500元，二次罰1000元，再次清退出場。

八、工期：

________日止，乙方按期編排施工進度計劃，嚴格按施工形象進度組織施工，保證按期交工。工期延誤每一天罰款，提前則獎勵。施工中乙方工期嚴重滯後，甲方有權另行安排施工隊伍，其施工費用從乙方承包價款中扣支，因甲方材料供應和材料質量等甲方原因影響工期，工期順延。

九、本合同雙方簽字後生效，未盡事項雙方協商解決。

甲方(公章)： ________乙方(公章)：________

法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：____

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

工程施工承包合同模板18

甲方________

乙方________

工程名稱________

工程地址________

單項分包工程名稱________

依據《勞力民法典》制定本合同。

一、 承包方式;

乙方包工包料的形式，工具自備，伙食自理，工人進場後製訂花名冊，乙方自行辦理居住證及計生手續交甲方備案，

二、 承包單價;

砼搗制按建築每平方米 30 元單價計算，單價已包括工資、勞保、工具、車費、保險、工傷、病假、雨天誤工、管理費及其它費用。甲方不再另行補貼。

三、 施工管理要求

分項工程承包後由乙方自行組織施工，並按有關施工規範標準組織施工，積極配合甲方要求進行施工，自負盈虧，不得違法轉包，所有人員要聽指揮，服從管理，所有工人必須持證上崗，電線嚴禁亂拉亂接，嚴禁違章作業，嚴禁破壞安全設施。如有意破壞安全設施出現安全事故，由公安機關處理。

四、 質量要求;

乙方在施工過程中必須嚴格按國家有關規範要求、工程質量標準及當地有關部門的要求進行施工，現場施工時由現場施工員驗收後，交監理驗收，以區建委質監站驗收為準，有不合格的返工到合格為止，所有損失的材料由乙方負責。

五、 工期要求

從本合同生效後，工人進場之日算起，到日期：__________止。

六、 付款方式;

按工程進度的80%結算，餘下的20%待工程初檢驗收合格後，10天內一次性付清。

七、 安全措施;

工人進場後必須進行三級安全教育，班長要做好班前安全教育工作，班長要督促工人注意安全，並做好安全防範工作，班長要督促工人遵守勞力紀律服管理人員的指揮，嚴禁違章作業，如有意破壞安全設施而造成他人發生安全事故的，必須承擔一切法律後果及經濟損失，凡違章作業造成的安全事故，由違章者自已承擔，在施工過程中發現有不安全因素，要及時向施工員或質安員報告。

八、 安全管理指標;

1. 安全職責;

本工程杜絕重大傷亡事故，班長負有對工人安全責任

2.傷亡事故控制指標;無傷死亡事故，無重傷事故，月工傷率在0.3‰以內，年工傷率在36‰以內，月直接經濟損失500元以下，年直接經濟損失6000元以內。

九、違約責任;

由一方的過失，造成合同不能履行或不能完全履行時，由有過失的一方承擔違約責任，如雙方都有過失時根據實際情況，由雙方各自分別承擔相應的違約責任，協商不成時由法院判決。

甲方代表;________

乙方代表;________

日期：__________

工程施工承包合同模板19

發包人(全稱)：__________

承包人(全稱) ：__________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：____________________

工程地點：____________________

工程內容：____________________ 羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表( 1)

工程立項批准文號：_____

資金來源：__________

二、 工程承包範圍

承包範圍：____________________

三、 合同工期

開工

日期：________ __________

竣工

日期：________ __________

合同工期總日曆天數____天。

四、 質量標準

工程質量標準：____________________

五、 合同價款

金額(大寫)：__________ 元(人民幣)

六、 組成合同的文件

組成本合同的文件包括：_____

1.本合同協議書

2.中標通知書

3.投標書及其

4.本合同專用條款

5.本合同通用條款

6.標準、規範及有關技術文件

7.圖紙

8.工程量清單

9.工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、 本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、 承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、 發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、 合同生效

合同訂立時間：____________年______月______日 合同訂立地點：__________ 本合同雙方約定________後生效。

發 包 人：(公章)_____ 承 包 人：(公章)_____

住 所：______住 所：_____

法定代表人：_________ 法定代表人：_________

委託代理人：________委託代理人：________

電 話：______電 話：_____

傳 真：______傳 真：_____

開户銀行：_________ 開户銀行：_________

賬 號：______賬 號：_____

郵政編碼：________ _________

郵政編碼：________ _________

日期：_____________________

工程施工承包合同模板20

發包方：______(以下簡稱甲方)

承包方：______(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同(包括本合同附本和所有補充合同)，以資共同遵守。

第一條工程概況

1.1工程名稱：______。

1.2工程地點：______。

1.3工程內容及做法(詳見:《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。

1.4工程承包方式：雙方商定採取下列第______種承包方式。

(1)乙方包工、包料。

(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);

(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。

1.5工程期限_____歷天，開工_____日 期___________年_____月__________日 ,竣工_____日期_______年_____月__________日 (施工期以材料進場_____日 第二天起計算)。

1.6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預算報價表》，施工過程中有增減項目的，由雙方協商同意並簽名確認後增減該部分費用。

第二條施工圖紙

雙方同意施工圖紙採取下列第_______種方式提供：_______

(1)甲方自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙);

(2)甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費__元，由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

第三條甲方義務

3.1開工前______天，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;如甲方不採取必要保護措施而造成傢俱、陳設損失的，有甲方自行負責。

3.2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續，並負責交納物業管理處和報批的全部費用

3.3負責提供施工所需的水源、電源;

3.4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關係;

3.5不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衞及消防等各項工作;

3.7參與工程質量和施工進度的檢查監督，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。

3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。

第四條乙方義務

4.1指派為乙方駐工地監理，負責本合同履行;按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。

4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規範、防火安全規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程;

4.3嚴格執行有關施工現場管理規定，嚴格按圖紙或説明進行安全文明施工，做好各項質量檢查和施工記錄;

4.4保護好原場所室內的傢俱和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;

4.5保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

4.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第五條工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

第六條材料的提供

6.1由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表)，應當符合設施要求，如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續;乙方驗收後應負責妥善保管。

6.2由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，並接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的，應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。

第七條工期延誤

7.1對以下原因造成竣工_____日 期延誤，經甲方確認，工期相應順延;

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

7.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

7.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第八條工程款支付方式

8.1合同生效後，甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款：_______

第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的_____% ，即元。

第二次：木工進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的_____% ，即元。

第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的_____% ，即元。

第四次：工程完工及竣工驗收後，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的5%，即元。

8.2工程驗收合格後，乙方應向甲方提出工程結算，並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後_____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單並簽字，甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。

8.3工程款全部結清後，乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款，以乙方財務部開出並蓋財務專用章收據為準。

8.4本工程驗收合格後，保修期為自雙方簽字之_____日 起12月

第九條雙方責任和工期延誤處理

9.1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延

(1)不能提供水、電;

(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);

(3)不能按期提供自購材料、設備;

(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;

(5)因甲方原因變更設計、增加施工項目;

(6)同意工期順延的其他情況

(7)逾期驗收或無故怠於驗收;

(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

9.2對以下原因造成工期延誤,工期不順延

(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延;

(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

(3)乙方施工過程中違反安全操作規範造成人員傷害的，由乙方負責;

(4)乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償;

(5)乙方違反物業管理規定造成的損失，由乙方負責。

(6)乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。

9.4未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。

9.5因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知對方，並辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

9.6甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

9.5由於乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

第十條關於設計和施工及驗收的約定

10.1乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時間內會同甲方審圖，經甲方確認簽字後，乙方方可進行施工。

10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。

10.3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求，儘快向甲方提交變更所採取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，並報告甲方。甲方收到報告後兩天內做出簽字答覆或協商解決。

10.4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢後如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承認。

10.5工程竣工後，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知後天內驗收，並辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收_____日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收_____日 期，甲方應承認竣工_____日 期，並承擔乙方的看管費用和相關費用。

10.6雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附本，與合同具有同等法律效力。

第十二條合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由東莞市裝飾協會調解;協商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。

第十三條附則

13.1本合同如有未盡事宜，雙方本着友好互利原則協商解決，如協商後簽定補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。

13.2本合同簽訂後工程不得轉包。

13.3本合同一式_貳__份，雙方各執__壹__份,合同自雙方簽名並加蓋公章或合同專用章後正式生效，履行完畢後自行終止。

13.4合同附本為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方:____(簽字)乙方:________(蓋章)

法定代理人：______法定代理人:_____

委託代理人:_____委託代理人:_____

地址：______地址：______

電話：______電話：_______

工程施工承包合同模板21

甲方：____________

乙方：___________

甲方承攬的__煤礦供水改造工程經甲乙雙方充分協商，按照發揮各自優勢的原則，甲方決定將管道安裝及非標設備加工工程交給乙方承包施工，根據《中華人民共和國民法典》和《建築安裝工程承包合同條例》，並結合本工程具體情況，簽訂本合同，甲乙雙方共同遵守。

一、工程名稱：__煤礦供水改造工程

二、工程地點：__省__市__縣

三、工程範圍：a__i段管道防腐及安裝、無閥濾池及斜板沉澱池非標加工

四、工程質量：合格

五、合同價款：_______

1、非標設備加工：__元/噸(含輔材)除鏽刷漆：6元/㎡(含防鏽漆及輔材);面漆：7元/㎡(兩遍、不含油漆);環氧單刷：__元/㎡(含輔材及除鏽、不含主材);設備內防腐：__元/㎡(做法三油兩布、含輔材及除鏽)設備二次倒運費(吊裝及拖車費)用由甲方支付，乙方配合。

2、管道安裝：dn150鋼塑複合管__元/米(含輔材、運輸、管道支架製作及安裝、預埋件製作);dn100焊接鋼管__元/米(含輔材、運輸、管道支架製作及安裝、預埋件製作)

3、管道防腐：__元/米(五油三布、乙方含輔材)

4、管道保温：__元/米

5、如有變更增加工程量按雙方協商價為結算依據。

六、工期：___________年_____月__________日-_____年_____月__________日，在正常施工條件下(雨季及主材供應不及時除外)工期延誤罰款___元/天。

七、安全：見安全生產管理責任協議書。

八、承包方式：______乙方包工不包主材(防鏽漆除外);乙方提供完成所承包工程範圍所需全部人工和工具。

九、付款方式：每月_______日由乙方向甲方上報當月工程量，由甲方按工程進度審核付款，付至合同總額的80%時暫停付款，工程竣工後，經甲方驗收合格扣除5%質保金(質保期為一年)，剩餘款項一個月內一次付清。

十、材料供應：甲方提供主材及機械。

十一、甲方職責：_______

1、準確及時提供所需原材料

2、指派現場監督管理人員，定期進行工程質量和進度檢查，並督促乙方及時整理有關技術資料向甲方移交

3、負責協調各工隊之間的關係，並解決施工中出現的有關工程技術和質量方面的問題

4、負責按照工程進度，及時向乙方撥付工程款

5、定期對工程質量、工期、安全、現場文明施工管理及其人工、材料、設備等費用結算支付情況進行綜合檢查

十二、乙方職責：_______

1、乙方完全履行工程施工合同條款內容，並承擔合同規定的責任及任務

2、負責按圖紙及設計要求施工

3、負責施工過程中的一切並對成本進行控制和管理，自負盈虧。

4、按照國家規範、法規和安全生產規程組織施工，若發生質量及安全事故概與甲方無關，乙方除承擔處理質量事故和安全事故的一切費用及責任外，並根據情節甲方給予乙方相應處罰

5、明確現場施工負責人和項目管理人員，做好施工組織管理工作，做到精心組織，文明施工，並接受甲方有關人員的指導

6、按照要求做好工程竣工驗收和保養期內工程的維護工作，並承擔所發生的費用

7、接受甲方的監督檢查，認真履行合同條款，及時給甲方上報有關資料和統計報表

8、乙方應保證在人力、物力和資金及技術上滿足工程質量和施工進度的需要，若因乙方原因使業主單位對工程質量或施工進度不滿意，並造成嚴重損失和影響的，甲方有權終止乙方施工，另行組織力量以確保工程質量與進度，乙方應嚴格按照甲方進度要求施工，有兩次以上未完成甲方施工進度要求，甲方有權立即停止合同。

9、乙方自行解決食宿，並配合甲方做好文明工地建設，提供必要的人力。

10、每次到工地為乙方所用材料，自行卸車，不予另計費用。

11、乙方所用材料及甲方所租材料到工地交給乙方後，乙方自行看管，若丟失或損壞除3%損耗為甲方承擔外，其餘費用均為乙方自行承擔。

12、臨時用工：__元/工_____日(不論大、小工)

13、乙方應合理使用甲方提供的材料，若甲方發現乙方無故浪費材料、除照材料原價賠償外，甲方有權每次罰款500元(從工程款中扣除)

十三、其他

1、本協議未盡事宜，按雙方協商一致的原則解決。本協議雙方簽字(蓋章)後生效，工程竣工驗收，財務結算完成，保修期滿終止。

2、工程完工後由乙方出具全額發票進行結算。

3、本合同一式兩份，甲乙雙方各壹份。

甲方代表：______乙方代表：_______

簽字(蓋章)簽字(蓋章)

20__年__月_______日

工程施工承包合同模板22

業主(簡稱甲方)：___________

施工隊(簡稱乙方)：___________

甲乙雙方本着友好合作的態度，依照《中華人民共和國民法典》等相關法律，結合家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方壽陽馬首雋庭別墅樣板間、17樓裝修工程簽訂如下合同。

一、工程概況

1、工程地址：_____壽陽縣XX

2、裝修範圍：_______

2、工程完工以後，乙方憑結算單、驗收單和本協議，經甲方現場工程師、總部總工辦、採供倉儲部、合同造價部等相關部門會審核定，方可按照約定扣除5%的質保金進行付款。保修期貳年內無質量問題一次性付清，保修期自工程完工之_____日算起。

五、施工

1、甲方須向乙方提供圖紙壹套,並負責交底工作;

2、圖紙中沒有註明的地方，乙方在施工前須畫草圖或商量讓甲方認可;

3、施工項目內容的每一主要工序(隱蔽工程、結構工程、木工、泥工)須經甲方認可後方可進行下一步工序，並填報《分部分項工程驗收單》(見二);

4、施工質量將按照《住宅裝飾裝修驗收標準(db31/t30-)》中規定的內容進行驗收。

六、材料

1、乙方應提前8天向甲方提供《材料採購計劃表》，甲方應在7天內及時採購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失;

2、未經甲方同意，乙方不得自行採購材料，若已採購，甲方有權無條件拒絕使用並可拒絕支付該材料的費用;

3、乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出並有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，甲方承擔因材料質量引起的損失;

5、乙方應做好材料的保管工作，禁止閒雜人員進入工地現場;

6、乙方應做好對施工完成成品的保護工作;

7、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現偷竊現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。

七、工期

1、具備進場施工條件後45天內完成。因甲方因素工期拖延，工期順延;因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工費300元/天。

2、按照甲方總工期要求，由乙方編報分部工程進度表。

八、材料損耗及搬運

1、材料的損耗率分別為：瓷磚2%、石材1.5%、鋁扣板7%、木料6%、龍骨6%，乙方裝修過程發生的損耗量大材料實際損耗量，超出部分甲方有權予以在結算中扣除。

2、甲方材料送至工地，乙方任何施工人員應無條件卸車、搬運。

九、垃圾清運

1、垃圾袋裝化;

2、垃圾應_____日_____日清;

3、垃圾應由乙方清運至甲方指定的垃圾堆放場所。

十、勞動力管理

1、乙方指定施發忠為工地現場負責人;

2、在合同價內，乙方應提供人次跟隨甲方挑選材料;

3、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，工地現場必須保持2人以上的施工人員;

4、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。

十一、施工機具

1、乙方自帶施工所需工具，並保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費;

2、因工具所產生的易耗品(如鑽頭、毛刷、砂布、毛巾、切割片、鋸片等)由甲方承擔。

十二、工地現場管理

1、現場禁止使用明火，若引起火災，後果由乙方全部承擔;

2、現場禁止吸煙;

3、油漆材料必須和其他材料分開放置;

4、乙方應在保證安全的前提下進行施工，若出現工傷事故，由乙方自行負全部責任。

十三、維修

1、因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在壹年內無償維修,普通維修乙方應在甲方通知乙方後三天內及時維修。

2、若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發生的人工費用按實從保脩金中扣除。

十四、合同爭議

1、出現爭議甲乙雙方應先協商;

2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。

此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方簽定後生效。兩份合同書具有同等法律效力。

甲方簽章：______乙方簽章：______

簽約_____日期：______簽約_____日期：______