根據工期延誤違約金的規定違約金比例上限是多少?
一、根據工期延誤違約金的規定違約金比例上限是多少?
根據工期延誤違約金的規定違約金比例上限是實際損失的30%,在我國的各個省市,幾乎每天都有工程在修建,工程的修建一般都是為了滿足人們居住,或者是工作的需要的,若是存在違約行為,難免會使得對方收到損失,故此需要支付違約金。
二、工期延誤違約金標準是什麼
違約賠償一般的計算公式為:ld=0.15c/t。ld為每個工作日的違約賠償金,c為原始合同規定的總金額,t為原始合同規定的項目完工時間。這種方法的缺陷在於它是根據項目總成本,而不是業主實際遭受的預期損失額來計算違約賠償金的。
《示範文本》通用條款規定了工期延誤,需要索賠、簽證的其中情形,合同雙方也可以再進行其他約定。
(1) 發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;
(2) 發包方未能按約定日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能正常進行;
(3) 工程師未按合同約定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常進行;
(4) 工程設計變更和工程量增加;
(5) 一週內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
(6) 不可抗力;
(7) 專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。
因發包人的原因造成工期順延的事實,承包人如何履行催告義務?
根據相關司法解釋規定,發包人遲延支付預付款、進度款,承包人均有通知的義務。
發包人、監理單位經常在簽證單上籤署“不同意追加費用”或“工期不予順延”,承包人有何良策?
(1) 如果屬於設計變更導致建設工程的工程量和質量標準發生變化,對該部分工程價款不能協商一致,承包人可以要求按照定額審價;
(2) 如果是合同範圍之外的工程,承包人需要保留髮包人同意施工的憑證,然後結合其他簽證據實結算;
(3) 如果因發包人的原因,造成在工程的關鍵線路上工期延誤,承包人應及時收集並保管證據,包括使用照片、攝像等手段固定證據;
(4)前述幾種情況實際上都已進行索賠程序,承包人有一項工作必不可少,即在建設單位或建立單位簽署“不同意追加費用”或“工期不予順延”後面聲明,承包人不同意或有異議,並將日期和時間簽在建設單位或監理單位之後;
(5)承包人可以申請審價單位進行審價,也可以在竣工結算時提出追加,如果仍然不能達成一致意見,可以通過司法鑑定解決。
《民法典》(2021.1.1生效)
第五百八十五條 【違約金】當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金,也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低於造成的損失的,人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以增加;約定的違約金過分高於造成的損失的,人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以適當減少。
當事人就遲延履行約定違約金的,違約方支付違約金後,還應當履行債務。
對於工程的承包方來説,若是並非是由於不可抗力的發生,導致的過程延誤,其都是需要承擔支付違約金的責任的,但是若此時對方並沒有收到損失,此時其可以提出約定的違約金不合理的請求,並且希望能與對方再次協商確定支付。以上就是本站小編整理的內容。本站有在線律師,如果您有任何的疑惑,歡迎您隨時諮詢。
-
旅行社違約拖着不肯退錢怎麼辦
律師解析:可協商可訴訟。旅行社不退錢可以與該機構協商退款,雙方做出各自的讓步減少訴訟帶來的時間還金錢成本上的消耗。達不成協議的,可以向法院提起訴訟,表明該機構違約造成的損失,請求法院判決該機構退還相關費用,並且可以要求其賠償違約金或者賠償損失等。起訴的...
-
工地受傷沒合同如何賠償
律師解析:雙方協商,協商賠償不成,用人單位所在地或事故發生地申請勞動爭議仲裁、訴訟。若是直接由包工頭招用的工人在工地上受傷,可以直接找分包給包工頭的項目分包單位承擔工傷保險責任,若是經查承包方不具有承包建築施工資質,那麼應當向上一級具有承包建築施工資質...
-
付了首付退房應該交多少違約金
律師解答:一般是房款的1%。律師解析:1、付了首付還沒按揭要退房,違約金要參照購房合同計算,一般開發商約定的違約金為房款的1%。2、“按揭”一詞是指以房地產等實物資產或有價證券、契約等作抵押,獲得銀行貸款並依合同分期付清本息,貸款還清後銀行歸還抵押物。按揭是...
-
民法典對違約責任怎樣規定的
律師解析:《民法典》對違約責任的規定是:當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。違約造成損失所要賠償的損失賠償額應當相當於因違約所造成的損失,包括合同履行後可以獲得的利益。法律依據...