市政亮化工程合同實例
亮化工程合同書樣本
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商,就乙方承包甲方_________亮化施工事宜,達成如下協議,以期共同遵守。
一、工程概況
工程地點:____________________________________
二、承包方式
本工程乙方採取工程總承包形式進行承包。
三、項目承包價款
_____________________________________________
四、付款方式
工程完工後,一次性付清。
五、工程要求及保修期
自簽訂合同之日起,乙方即着手安排生產及施工,工程竣工為_________年_________月_________日前完工並交付。項目質保期為_________,質保期內,乙方負責免費對產品的維護、維修。
六、工程質量與驗收
1、工程質量標準為合格。質量標準以國家或行業質量檢驗許定標準為依據。雙方對工程質量有爭議時,由雙方同意的質量檢驗機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。
2、甲方應在收到乙方的工程報告後三個工作日內組織進行驗收,驗收通過後,甲方應按照本合同約定付工程款;驗收不合格的,應由乙方進行整改,整改期限計算在合同工期內。
3、項目竣工後的亮化效果達到項目所設計方案的要求及標準。
七、甲方權利和義務
1、對施工質量行使檢驗權、監督權。
2、對工程進度的檢查,以及實際施工日期的提前或超過的鑑認權。
3、甲方為乙方的工程施工提供幫助或便利,包括交通、供電、城管等協調各方關係。
4、按照合同約定的期限和方式履行,對工程價款的支付義務。
八、乙方權利與義務
1、乙方對現場所有人員進行安全教育,保持現場工傷井然有序。
2、工程施工驗收合格後,按約定進行項目質保。
3、在保修期內,履行保修範圍,項目的承包人即乙方應及時派人予以保修。
九、工期延誤
因以下原因造成工期延誤,經雙方工程負責人確認,工期相應順延:
(1)設計變化和工程量增加
(2)一週內非乙方的原因,停電,造成停工累計超過8小時
(3)不可抗力
(4)約定或雙方工程負責人同意工期順延的其他情況。
十、現場施工安全
乙方在施工過程中出現一切安全問題責任自負。
十一、違約責任
1、甲方未按本合同約定支付工程款的每日按付款額的向乙方支付逾期違約金。
2、乙方未能按約定竣工日期完工,應扣除合同總價款的工期違約金。
十二、本合同未盡事宜可簽訂書面合同。
十三、本合同發生爭議,由雙方協商解決,協商不成的,雙方均可向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十四、本合同需雙方簽字、蓋章之日起生效。
十五、本合同一式兩份,雙方各執一份,均具同等法律效力。
十六、其它。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
-
外傷傷殘鑑定標準2024
最新傷殘鑑定標準2024是怎樣的?在我們日常工作生活中,難免會遇到一些天災人禍,常見的有交通事故或者工傷。當遇到意外後,我們需要對受傷者進行傷殘鑑定,那麼,最新傷殘鑑定標準2018是怎樣的?傷殘等級一般分為一級到十級,其鑑定標準主要是根據傷殘的嚴重程度來判定的。...
-
民法典規定子女撫養權可以變更嗎
民法典規定子女撫養權可以變更嗎子女撫養權可以變更。夫妻離婚後一方或雙方的情況或撫養能力發生較大變化的,均可提出變更子女撫養權的要求。變更子女撫養權一般先由雙方協商確定,如協議不成,可通過訴訟請求人民法院判決變更。有下列情形之一的,人民法院應予支持變...
-
車險交強險什麼情況下可以報銷
什麼情況下可以報交強險關於“車險交強險什麼情況下可以報銷”的相關解答如下:保險法等相關規定明確了汽車交強險怎麼理賠,即車輛發生事故後,有人身或財產損失,交強險的保險公司要負責賠償。只不過機動車有無責任,賠償限額不一樣。在交通事故中機動車有責任的賠償限...
-
改結婚證時間
結婚證結婚證,是婚姻登記管理機關簽發的證明婚姻關係有效成立的法律文書。正本一式兩份,男女雙方各持一份,其式樣由民政部統一制定,由省、自治區、直轄市人民政府統一印製,縣、市轄區或不設區的市人民政府加蓋印章,結婚證書須貼男女雙方照片,並加蓋婚姻登記專用鋼印。...