亮化工程維修承包協議書
亮化工程合同書樣本
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商,就乙方承包甲方_________亮化施工事宜,達成如下協議,以期共同遵守。
一、工程概況
工程地點:____________________________________
二、承包方式
本工程乙方採取工程總承包形式進行承包。
三、項目承包價款
_____________________________________________
四、付款方式
工程完工後,一次性付清。
五、工程要求及保修期
自簽訂合同之日起,乙方即着手安排生產及施工,工程竣工為_________年_________月_________日前完工並交付。項目質保期為_________,質保期內,乙方負責免費對產品的維護、維修。
六、工程質量與驗收
1、工程質量標準為合格。質量標準以國家或行業質量檢驗許定標準為依據。雙方對工程質量有爭議時,由雙方同意的質量檢驗機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。
2、甲方應在收到乙方的工程報告後三個工作日內組織進行驗收,驗收通過後,甲方應按照本合同約定付工程款;驗收不合格的,應由乙方進行整改,整改期限計算在合同工期內。
3、項目竣工後的亮化效果達到項目所設計方案的要求及標準。
七、甲方權利和義務
1、對施工質量行使檢驗權、監督權。
2、對工程進度的檢查,以及實際施工日期的提前或超過的鑑認權。
3、甲方為乙方的工程施工提供幫助或便利,包括交通、供電、城管等協調各方關係。
4、按照合同約定的期限和方式履行,對工程價款的支付義務。
八、乙方權利與義務
1、乙方對現場所有人員進行安全教育,保持現場工傷井然有序。
2、工程施工驗收合格後,按約定進行項目質保。
3、在保修期內,履行保修範圍,項目的承包人即乙方應及時派人予以保修。
九、工期延誤
因以下原因造成工期延誤,經雙方工程負責人確認,工期相應順延:
(1)設計變化和工程量增加
(2)一週內非乙方的原因,停電,造成停工累計超過8小時
(3)不可抗力
(4)約定或雙方工程負責人同意工期順延的其他情況。
十、現場施工安全
乙方在施工過程中出現一切安全問題責任自負。
十一、違約責任
1、甲方未按本合同約定支付工程款的每日按付款額的向乙方支付逾期違約金。
2、乙方未能按約定竣工日期完工,應扣除合同總價款的工期違約金。
十二、本合同未盡事宜可簽訂書面合同。
十三、本合同發生爭議,由雙方協商解決,協商不成的,雙方均可向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十四、本合同需雙方簽字、蓋章之日起生效。
十五、本合同一式兩份,雙方各執一份,均具同等法律效力。
十六、其它。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
-
我想問一下酒駕摩托車怎麼處罰
我想問一下酒駕摩托車怎麼處罰《道路交通安全法》第九十一條的規定,飲酒後駕駛機動車的,處暫扣六個月機動車駕駛證,並處一千元以上二千元以下罰款。因飲酒後駕駛機動車被處罰,再次飲酒後駕駛機動車的,處十日以下拘留,並處一千元以上二千元以下罰款,吊銷機動車駕駛證。...
-
撫養費和解協議
協議撫養費可以反悔嗎可以的,應與對方協商,如果協商不成,可向法院提起訴訟,由法院判決對方是否需要支付撫養費。第三十七條離婚後,一方撫養的子女,另一方應負擔必要的生活費和教育費的一部或全部,負擔費用的多少和期限的長短,由雙方協議;協議不成時,由人民法院判決。關...
-
員工挪用公款的起訴書
挪用公款的定義挪用公款是指國家工作人員,利用職務上的便利,挪用公款歸個人使用,進行非法活動的,或者挪用公款數額較大、進行營利活動的,或者挪用數額較大、超過3個月未還的行為。1、挪用公款客體要件本罪侵犯的客體,主要是公共財產的所有權,同時在一定程度上也侵犯了...
-
二手房網籤後還可以毀約嗎
二手房網籤後還可以毀約嗎民事主體在訂立及履行合同時,應當遵守誠實信用原則,以善意的方式履行其義務,不得弄虛作假和損害他人合法利益,自覺履行合同所規定的義務。如果簽訂了合同後毀約,將會承擔相應的違約責任。守約方可以依照合同約定要求違約方承擔違約責任;合同...